1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществить по заданию Заказчика пошив мехового изделия, сдать результат работы - готовое меховое изделие - Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Работа выполняется Исполнителем из его материалов (шкурки в необходимом для этого количестве, подкладочная ткань и другая фурнитура, необходимая для изготовления мехового изделия), его силами и средствами.
Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
1.3. Срок действия настоящего договора:
- начальный срок _____________________.
- конечный срок ______________________.
Действие настоящего договора прекращается при условии выполнения Исполнителем и Заказчиком всех условий настоящего договора.
2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору составляет:
- оплата за материал Исполнителя (шкурки, подкладочная ткань и др. необходимая фурнитура) составляет _____ (________) руб. включая НДС ____ (_______) руб.
- оплата за изготовление мехового изделия составляет _____ (_______) руб. включая НДС _____ (______) руб.
2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость материала, указанного в п. 2.1, и аванс в размере ___% от суммы, установленной в п. 2.1, за изготовление изделия в течение _____ дней после подписания настоящего договора. Окончательный расчет производится после сдачи работ Исполнителем Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором, или досрочно, с согласия Заказчика.
2.3. В случае невыполнения Исполнителем условий п. 1.1 настоящего договора Исполнитель возвращает Заказчику стоимость оплаченного материала, а также уплаченный Заказчиком аванс, а также выплачивает неустойку в размере ____% от общей стоимости оплаченного заказа.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан предоставлять потребителю для ознакомления:
- Правила бытового обслуживания населения в РФ
- адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа местного самоуправления, если такое подразделение имеется
- образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг (выполнении работ)
- образцы (модели) изготавливаемых изделий, альбомы и журналы с моделями изделий и т.п.
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Исполнитель:
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
3.3. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.4. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим - в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Исполнитель обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Исполнитель может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.
Исполнитель, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 2.1 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.
3.6. Если Исполнитель нарушил сроки начала, окончания и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик по своему выбору вправе:
- назначить Исполнителю новый срок
- поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов
- потребовать уменьшения цены за выполнение работы
- расторгнуть договор об оказании услуги выполнении работы.
Размер неустойки (пеней) рассчитывается исходя из цены выполнения работы, а если эта цена не указана, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование Заказчика должно было быть удовлетворено Исполнителем в день добровольного его удовлетворения или в день вынесения судебного решения, если требование Заказчика добровольно удовлетворено не было.
Требования Заказчика, установленные настоящим пунктом, не подлежат удовлетворению, если Исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЕМ
4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (меховое изделие) по акту сдачи-приемки, а при обнаружении недостатков - немедленно заявить об этом Исполнителю.
4.2. В случае обнаружения недостатков мехового изделия Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы
- безвозмездного изготовления другого мехового изделия из однородного материала такого же качества. При этом Заказчик обязан возвратить ранее переданное ему Исполнителем меховое изделие
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной выполненной работы своими силами или третьим лицом.
Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы Исполнителем не устранены. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора.
4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок по их обнаружении.
4.4. В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения Заказчика от его приемки Исполнитель вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся ответственности сторон, сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы действующего законодательства РФ.
Гарантийный срок на результат работы (меховое изделие) устанавливается Исполнителем в ___ месяцев.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.3. Адреса сторон и их банковские реквизиты:
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на пошив костюма
« » 2015 г.
в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Подрядчик », с одной стороны, и гр. паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в срок со дня заключения настоящего договора произвести пошив. а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.
1.2. Заказчик предоставляет подрядчику необходимый для пошива материал. Материал предоставляется подрядчику в .
1.3. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.
1.4 Риск случайной гибели или повреждения материала несет предоставившая их сторона - заказчик
1.5. Стоимость работ составляет рублей. Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке.
1.6. Работы принимаются на основании акта их приемки в срок дней.
1.7. Согласно настоящему договору установлен следующий гарантийный срок на результат работы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется :
после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность
предупредить заказчика в срок дней о непригодности или недоброкачественности переданного ему материала
своевременно предупредить заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ
в случае если заказчик не придет за результатом работ в срок, указанный в настоящем договоре, послать письменное предупреждение о том, что результат работы будет реализован по истечении срока со дня отправления извещения
в случае остатка неизрасходованной части материала вернуть ее заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала
предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче работы заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.
2.2. Подрядчик вправе :
не приступать к работе, приостановить ее если заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков
удержать результат работы, остаток неиспользованного материала при неисполнении заказчиком обязанности уплатить предусмотренную договором цену работы
в случае недостижения результата работы или если результат оказался с недостатками, делающими его не пригодным для использования по причине недостатков предоставленного заказчиком материала потребовать оплаты, выполненной им работы
при обнаружении недостатков работы, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
2.3. Заказчик вправе :
проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, в любое время.
2.4. Заказчик обязуется :
предоставить подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы
принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим договором
известить подрядчика в срок дней об обнаруженных недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки
предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Заказчик отвечает за невозможность подрядчиком использовать материал без ухудшения качества работы.
3.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере % цены выполнения работы. Если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы заказчик вправе по своему выбору:
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков
назначить подрядчику новый срок, в течении которого он должен приступить к работе
поручить выполнение работы другому лицу за счет подрядчика
потребовать уменьшения вознаграждения за работу.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.
3.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают подрядчика от исполнения обязательства в натуре. При этом заказчик вправе по своему усмотрению:
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы
соразмерного уменьшения цены
соразмерного устранения недостатков работы
возмещения расходов на устранение недостатков работы своими силами или с помощью третьих лиц.
4. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком настоящего договора.
4.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик, несмотря на предупреждение подрядчика о невозможности использования материала, предоставленного заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности результатов работы или создают невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.
4.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик не представит в срок, указанный в настоящем договоре, материал подрядчику, препятствует исполнению договора подрядчиком или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей заказчиком не будет произведено в установленный договором срок.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.
5.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течении установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине подрядчика.
5.3. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами разрешаются путем переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в экземплярах и считается заключенным с момента его подписания.
Автор документа
ДОГОВОР № _________
на оказание услуг по пошиву штор
г. __________ ___ ____________ 20___ г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1) Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.
1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором.
1.3. Срок выполнения работ в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания договора.
1.4. На изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении №2
2.2. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика.
2.2. Сдача - приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.
2.3. Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.
3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________) рублей с учетом НДС 18%. Источник финансирования по договору средства _______________
3.2. Заказчик производит оплату в течение 15 дней на основании подписанного акта выполненных работ, счета (счета-фактуры) и накладной.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции.
4.2. При просрочке Заказчиком оплаты выполненных работ он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче - приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.
При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной продукции.
4.6. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда __________________.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по _________20__ г.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
7.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Пошив слингов
Пошив слингов
Слинг представляет собой сшитую полоску ткани, которая предназначена для переноски ребенка в удобном для него положении. Каждая мама, которой приходилось хотя бы раз нести ребенка на руках, даже если это было и не далеко, поймет, как удобно использовать данное изделие. Эта идея бизнеса всегда будет пользоваться спросом, как и производство вязаной одежды .
Кто может заниматься пошивом слингов
Какой бы не был бизнес, но если он строится на моделировании и пошиве одежды или открытии собственного ателье по пошиву и ремонту одежды, обычно требуется огромный опыт работы и наличие специальных машин. Для пошива нужно иметь только небольшие навыки шитья и самую обыкновенную швейную машинку слингов. На первое время другие приспособления требоваться не будут, следовательно таким бизнесом может заниматься любой желающий. кто имеет даже небольшой опыт в шитье. А так же если есть хороший вкус и фантазия, то можно создавать свои авторские варианты.
Вложения и окупаемость
Пошив слингов - это такой вид бизнеса, который не требует больших денежных вложений. Необходимо закупить только ткань. При условии, что швейная машинка уже есть в наличии. Поэтому можно иметь в наличии всего несколько тысяч рублей.
В первую очередь нужно сшить несколько слингов, как образец. Для того, чтобы предлагать данное изделие на продажу.
Самая простая модель представляет собой шарф, длинна которого 4 метра. Лучше всего шить слинги из натуральной, хлопчатобумажной ткани. Такая ткань не будет вызывать аллергию у ребенка, не будет скользить. Воздух будет спокойно проходить к ребенку. Немаловажно еще и то, что цена такой ткани невысокая и не потребуется больших затрат.
1 метр будет стоить примерно от 120 до 150 рублей.
Для пошива пары слингов потребуется от 3,5 до 4 метров любой ткани, при ширине 2 метра. Себестоимость одного такого изделия будет составлять от 480 до 600 рублей.
В качестве образцом можно изготовить несколько слингов разных расцветок, чтобы у покупателей было право выбора.
Для этого нужно потратить примерно от 4800 рублей до 6000 рублей.
Цена изделия может находиться в пределах от 1000 рублей до 3000 рублей, в зависимости от ткани и авторского исполнения. Для того чтобы продукция пользовалась спросом необходимо продавать ее немного дешевле. Например, за 900 рублей. С одного изделия прибыль будет составлять от 300 рублей до 420 рублей.
Чтобы изготовить одно изделие, нужно потратить около 3 часов. В связи с чем, может получиться хорошая прибыль.
Продажа слингов
Продажа слингов - дело нехитрое. Готовые изделия нужно предлагать на продажу, для начала, своим знакомым у кого есть маленькие дети. Эти покупатели будут являться первой рекламой слингов. В Интернете можно открыть страницу, на которой так же будет рекламироваться продукция. Для этого необходимо сделать красочные, четкие фотографии. Так же дать рекламу на других сайтах и форумах. Можно изготовить буклеты или листовки с предложением приобрести данный товар. Существует множество других мест, где можно проводить рекламу: детские учреждения, поликлиники.
Регистрироваться сразу как индивидуальный предприниматель нет необходимости. Сделать это можно после того, как бизнес начнет приносить прибыль, а изделия будут пользоваться спросом.
Пошив слингов – это прекрасный вид бизнеса для мам, находящихся с детьми дома. Главное условие, хорошо шить. При хорошей прибыли он может стать основным источником дохода.