Акт приема передачи пластиковых окон образец - Что нужно для составления - Пример иска жалоба ходатайство - Справочник адвоката

СПРАВОЧНИК АДВОКАТА

Категории раздела

Организация предприятия [0]
Заявления в суд [0]
Заявления на работу [0]
Ходатайства [0]
Сопроводительные документы [0]
Примеры договоров [0]
Аренда [0]
Примеры характеристик [0]
Как правильно составить [0]
Примеры заполнения [0]
Правила и консультации [0]
Поиск работы [0]
Переписка на предприятии [0]
Делегирование полномочий [0]
Ответственные документы [0]
Разные договоры [0]
Обращения в суд [68]
Обращения к работодателю [71]
Как обратиться в суд [68]
Оформление действий [105]
Шаблоны договоров [71]
Что надо знать арендатору [74]
Образцы рекомендательных писем [68]
Как написать [36]
Что нужно для составления [140]
Адвокат рекомендует [81]
Прием на работу [72]
Деловодство и письма [66]
Поручение и доверенность [49]
Документация юрисконсульта [71]

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 113

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Пример иска жалоба ходатайство

Главная » Статьи » Что нужно для составления

Акт приема передачи пластиковых окон образец
акт приема передачи пластиковых окон образец

Акт приема-передачи - ход строительства - кореневский форт - форум

  • ЛЙНЕАГЕ-ЦЛАССЙЦ.СУ / topic / Образец акт приема передачи пластиковых окон | Просмотров: 64422 | #8935
  • В последствии замера Вам нужно было опять посетить кабинет для решения уговора и оплаты. В нем вы требуйте приготовить и сделать вывод с вами уговор на предоставление жилищно-коммунальных услуг на базе стандартного уговора, также дать информацию о списке услуг, их цены и потребительских свойствах, режиме их предоставления, текстуре расценок и тарифов и т. Хотя, все точно также эффекты экспертизы в мою выгоду но даже это веселит. Ему как разов не так давно расширили возможности, и он имеет в настоящее время настоящие рычаги действия на фирмы, отрицающиеся скрупулезно исполнять собственные обещания перед покупателями. В том числе и самое примечательное окошко при ошибочном монтаже готов стать просто бутафорией образец акт приема передачи пластиковых окон .

    Мы приняли решение разобраться, как поступить, коль скоро от бездеятельности коммунальщиков жить в нашем жилище стало неуютно. Уговор о о предоставлении жилищно-коммунальных услуг (найменування населеного пт) (дата укладення уговору) (найменування власника, балансоутримувача або уповноваженої ним особи) що діє на підставі ______________________________________________, затвердженого ____________________________________________________ (далі виконавець), з однієї сторони, і ____________________________________________________________________ (прізвище, ім я та по батькові фізичної особи) який (яка) є власником (наймачем, орендарем) квартири (далі споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене: 1. Затраты на экспертизу несет поставщик, кроме случаев, как скоро экспертизой установлено недоступность нарушений поставщиком уговора подряда или же причинной взаимосвязи меж деяниями поставщика и выявленными дефектами. 1 путь данное постоянное заваливание претензиями или же притязаниями перерасчета тарифов как самих коммунальщиков, но и их управляющих инстанций: образец написания ходатайства на награждение. Відповідно до статті 18 Закону України Про житлово-комунальні послуги, у разі порушення виконавцем разумов уговору, споживач має право викликати його представника для складання та підписання акта претензії споживача, в якому зазначаються строчки, види, показники порушень тощо. В данном акте наверное предписано, собственно согласно с уговором ЖЭК должен был дать такие-то предложения, которые предоставлены не были. Розмір щомісячної плати за надані послуги на момент укладення цього договору становить _______ гривень. Писали в ЖЭК и получали ответы про то, собственно средств нет, вот, как скоро обеспечит регион, в тех случаях да, тогда уже естественно.

    Диспетчерська, аварійна служба ____________________________________ Бухгалтерія ____________________________________ Паспортисти ____________________________________ Головний інженер ____________________________________ (прізвище, ім я та по (прізвище, ім я та по батькові) батькові) Адреса _______________________ Адреса ___________________________ Телефон ______________________ Телефонный аппарат __________________________ Утверждение о решении уговора на предоставление жилищно-коммунальных услуг Я, _________________________________, обитаю за адресою: у квартирі __________, будинка __________, по вулиці _______________________, у м.

    Відповідач зобов язався, забезпечити надання ансамблю наступних житлово комунальних послуг: (навести перелік послуг, які зазначені у договорі). Відповідно до статті 18 Закону України Про житлово-комунальні послуги ", у разі порушення виконавцем разумов уговору, споживач має право викликати його представника для складання та підписання акта претензії споживача, в якому зазначаються строчки, види, показники порушень тощо.

  • Страница 1 из 10 - - - опубликовано в Ход строительства. Проверьте открывание-закрывание всех и всех створок, проверьте. По крайней мере, крутятся или нет, не разбит ли элемент на нем.
  • Совет адвоката по теме: "Некачественная установка. Подписан не был, гарантия не предоставлена, хотя я это требовал от. К заказчику в момент, когда вещи должна была состояться.
  • Расходования своих средств возмещаются в сроки, установленные для ублажения сообразных притязаний покупателя. Как поступить? Я посоветовался с юрисконсультами и начал писать сам, собирая под собственными посланиями подписи соседей, плюс подбил на писательскую работа и прочих жильцов этажа

    Некачественная установка пластиковых окон порядок действия

    Образец акт приема передачи пластиковых окон. Оценка: 94 / 100 Всего: 4 оценок.

    Другие новости по теме:

    - Нестеренко отметил, что с юридической точки зрения. Что соблюдена письменная форма договора займа, либо если. Имеет ли силу расписка не заверенная нотариусом ,не имеющая подписи .

    - Образец договора займа (примерная форма). Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру .

    - Образцы расписок и ДКП составить, распечатать и согласовать с. В двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

    - Образец Расписка в получении денежных средств за оказание. Имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждого из .

    акт приема передачи

    Цитата: okna104 от 28 Октябрь 2008, 12:48:49

    подскажите у кого есть образец

    Ну..на худой конец..Можно руцями в ворде или екселе зашаманить..

    по адресу:

    Конструкции из ПВХ – профиля ____

    Площадь Изделий составляет кв.м

    3) москитная сетка __________________________________(шт.)

    Вид конструкций на техническом чертеже изнутри.

    Технический чертеж прилагается.

    АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

    к договору №

    от « » ______________ 200_ г.

    г._____________________ « » ____________ 200_г.

    Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ ______________________________ с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА __________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что под контролем Исполнителя изготовлены и установлены Изделия по договору № от « »___________ 200_ года:

    ДОГОВОР

    производства и монтажа пластиковых окон

    « » 2015 г.

    в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Исполнитель », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Исполнитель обязуется обеспечить изготовление и доставку, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

    1.2. Количество, ассортимент, конфигурация и комплектация Товара определяется в Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

    1.3. По желанию Покупателя Исполнитель также предоставляет иные услуги (демонтаж, монтаж, отделка откосов и.т.д.). Виды, объёмы и договорная стоимость работ, производимых Исполнителем, определяются в Заявке на осуществление установки (Приложение №2 к настоящего Договору).

    1.4. Исполнитель производит обмер оконных и дверных проёмов, на основании которых будет изготавливаться Товар. Результаты обмера фиксируются в Спецификации к Договору (Приложение №1), и подписываются Покупателем.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

    Исполнитель обязан :

    2.1. Передать покупателю Товар, который должен соответствовать выбранному образцу, Спецификации к Договору (Приложение №1) адресу. Телефон.

    2.2. До момента передачи Товара обеспечить его сохранность.

    Исполнитель имеет право :

    2.3. При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п.1.1,2.1,2.2 расторгнуть договор с возвратом Покупателю внесённой им суммы и выплатой компенсации за период с момента оплаты товара и до дня возврата Покупателю уплаченной им суммы, рассчитанной в соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ на день возврата.

    2.4. В случае выполнения работ по п.1.3 настоящего договора, Исполнитель самостоятельно определяет порядок и технологию выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов: СНиПов, ГОСТов, рекомендаций производителей ПВХ и алюминия.

    2.5. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ в рамках предмета настоящего Договора сторонние организации.

    2.6. Исполнитель считается выполнившим свои обязанности по договору с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

    Покупатель имеет право :

    3.1. Получить для ознакомления информацию об Исполнителе, не являющуюся коммерческой тайной.

    3.2. Внести изменения по конфигурации и комплектации Товара в день оформления договора в течение часов на основании дополнения к договору, которое подписывается Сторонами.

    Покупатель обязан :

    3.3. С момента обмера не предпринимать действия, способные повлечь за собой изменения размеров и (или) конфигурацию проёмов, для которых будет изготавливаться Товар.

    3.4. Обеспечить Исполнителю возможность передачи товара: присутствие по указанному адресу в день доставки самого покупателя или его доверенного лица, подготовка помещения для складирования и хранения Товара, принятие товара в день, указанный в п.4.1 настоящего Договора.

    3.5. При получении Товара провести проверку его внешнего вида, комплектации, количества или ассортимента и подписать накладную (акт на доставку). В случае возникновения претензий по внешнему виду, комплектности, количеству и ассортименту все претензии указать в накладной или в акте на доставку. В противном случае претензии приниматься не будут.

    3.6. При выполнении иных услуг (п.1.3 Договора) Покупатель обязан обеспечить возможность выполнения работ по настоящему Договору:
  • находиться по адресу установки Товара из ПВХ (алюминия)
  • обеспечить свободный доступ к месту проведения работ по установке Товара из ПВХ (алюминия)
  • обеспечить место проведения работ электроэнергией
  • принять меры к защите внутренней отделки помещений от загрязнения и незначительных повреждений, которые могут быть причинены обычными для таких работ действиями.
  • 3.7. Покупатель или его доверенное лицо обязаны по окончанию исполнения работ по Договору подписать Акт приёма работ (Приложение №4 к Договору). При наличии замечаний к выполненным работам Покупатель указывает их в соответствующем пункте Акта приёма работ.

    4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    4.1. Исполнитель осуществляет доставку Товара Покупателю « » 2015 года при условии оплаты стоимости по Договору в соответствии с условиями раздела 5. В случае невозможности Покупателя принять товар в указанный день, он обязан известить накануне исполнителя не позднее часов, в противном случае, доставка производиться за счёт Покупателя.

    4.2. Срок выполнения строительно-монтажных и отделочных работ составляет рабочих дней со дня следующего за днем доставки.

    4.3. В случае приостановления работ по настоящему Договору по просьбе Покупателя или в связи с неблагоприятными погодными условиями (температура воздуха ниже -15 С, сильный ветер и.т. п), а также невыполнении Покупателем обязанностей, предусмотренных п.3.6 и п.5.3 настоящего Договора, срок выполнения работ увеличивается на время приостановления выполнения работ или на время невыполнения Покупателем своих обязанностей.

    4.4. В случае несовпадения готового Товара размерам существующего оконного проёма, выявленного в процессе демонтажа, Исполнитель вправе увеличить срок выполнения работ по договору на рабочих дней.

    5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

    5.1. На момент заключения настоящего договора стоимость Товара соответствует рублей, включая НДС.

    5.2. Покупатель производит авансовый платёж за Товар в день заключения Договора в размере % от стоимости Договора что составляет рублей, включая НДС.

    5.3. Оставшаяся сумма в размере рублей оплачивается по факту доставки Товара Покупателю, до начала выполнения строительно-монтажных и отделочных работ.

    5.4. Порядок оплаты: наличный – в кассу исполнителя или безналичный – на расчётный счёт Исполнителя в течение дней с момента выставления счёта.

    5.5. Фактом оплаты является поступление денежных средств в кассу или на расчётный счёт Исполнителя. Произведённую оплату Товара Покупатель, в случае безналичной формы оплаты обязан подтвердить в течение банковских дней со дня оплаты сообщением с указанием даты и номера платёжного документа, либо путём предоставления Исполнителю по факсу или почтовой копии платёжного поручения с отметкой банка об исполнении.

    5.6. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных согласованных сторонами работ, не предусмотренных настоящим договором, Покупатель должен оплатить эти работы.

    6. ДОСТАВКА И ПРИЁМКА ТОВАРА

    6.1. Исполнитель обязуется передать Покупателю Товар по указанному адресу в согласованные Сторонами сроки. Передача Товара осуществляется путем вручения их Покупателю, предъявившему оригинал настоящего договора, либо путем вручения Товара любому другому лицу, предъявившему Договор.

    6.2. В случае если передача Товара не состоится в согласованные сторонами сроки по причине отсутствия покупателя, либо его уполномоченного представителя, Исполнитель осуществляет доставку и передачу в иные сроки, также согласованные сторонами, при этом покупатель выплачивает Исполнителю компенсацию за повторную доставку в размере рублей.

    6.3. При самовывозе, после получения от Исполнителя извещения о готовности Товара, Покупатель обязан вывести его со склада в течение дней. За хранение Товара на складе свыше дней (и при самовывозе и при повторной доставке по вине Покупателя) Покупатель выплачивает Исполнителю % от стоимости товара за каждый день хранения.

    6.4. Покупатель обязан осмотреть и принять Товар, доставленный Исполнителем (см. п.3.5 Договора). Передача Товара оформляется подписанием накладной (акта на доставку). Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи (подписания накладной).

    7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    7.1. Исполнитель гарантирует изготовление изделий из профиля ПВХ (алюминия), согласно выбранному образцу и отмеченного в Спецификации к Договору (Приложение №1).

    7.2. Гарантийный срок Изделий начинается с даты подписания акта о выполненных работах и составляет лет.

    7.3. Гарантийный срок Исполнителя на строительно-монтажные и отделочные работы исчисляется с даты подписания Акта о приёме работ и составляет год.

    7.4. В течение этих сроков (п.п.7.2 и 7.3.) неисправности, возникшие по вине изготовителя или Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение календарного дня со дня предъявления Покупателем требования об их устранении. Исполнитель при этом вправе провести проверку качества. При подтверждении проверкой требований покупателя, Исполнитель обязуется произвести устранение недостатков за свой счёт, либо заменить некачественный товар или его элемент (ты), на качественные, на основании соответствующего соглашения, которое подписывается Сторонами. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
  • установки Товара покупателем или третьими лицами
  • нарушение рекомендаций Исполнителя по хранению, транспортировке, эксплуатации Товара
  • невыполнение положений, содержащихся в «Гарантийный талон» Приложение № 3 к договору
  • умышленная порча Товара
  • проведение ремонта лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий со стороны Исполнителя или изготовителя.
  • 7.5. По истечении гарантийного срока Исполнитель осуществляет платное сервисное обслуживание Товара.

    7.6. Сервисное обслуживание включает в себя:
  • профилактический ремонт узлов запирающего механизма
  • ремонт, замена испорченных узлов и деталей.
  • 7.7. Сервисное обслуживание предоставляется Исполнителем также в случаях, указанных в п.7.5 настоящего Договора.

    8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня фактического получения Исполнителем оплаты Товара и прекращает свое действие после выполнения по нему Сторонами своих обязательств.

    9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

    9.2. За просрочку изготовления изделия Исполнитель выплачивает компенсацию Покупателю согласно ставке рефинансирования ЦБ РФ, что составляет % за каждый день просрочки от окончательной договорной цены, не изготовленных в срок Изделий, но не более % от суммы не изготовленных в срок Изделий.

    9.3. Исполнитель не несет ответственности в случае несовпадения размера готового Товара проемам, предназначенным для его установки, если:
  • результаты обмера были предоставлены Покупателем
  • в процессе демонтажа старых рам выявляются скрытые дефекты строения или отступления от СНиП, допущенные при возведении здания
  • Покупатель произвел изменение размеров и (или) конфигурации проемов, для которых был подобран Товар
  • 9.4. В случае демонтажа с установочного места старой коробки, рам, окон и дверей Исполнитель не несет ответственности за их полное или частичное разрушение, а также за предусмотренное технологией установки изделий из ПВХ разрушение откосов.

    10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    10.1. Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования споров и разногласий, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

    10.2. Если сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    11.1. Настоящий Договор является полным текстом Договора, и все предыдущие переговоры, устные или письменные, по регулируемым Договором отношениям сторон считаются недействительными.

    11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

    11.3. При немотивированном отказе Покупателя от подписания акта приемки выполненных работ, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается Исполнителем. При этом работы считаются Покупателем принятыми.

    11.4. Все уведомления, имеющие юридическую силу или силу соглашения по настоящему Договору, осуществляется письменно.

    11.5. Риск случайной гибели, повреждения, утраты, разукомплектования или хищения товара переходит на Покупателя с момента фактической передачи товара Исполнителем Покупателю.

    12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

    Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

    Образец договора на пластиковые окна (производство, установка и монтаж)

    Образец договора на пластиковые окна (производство, установка и монтаж)

    ДОГОВОР № ____________

    Дата заключения: ____.____._______

    Общество с ограниченной ответственностью «____________________________________», далее именуемое «Исполнитель», в лице __________________________________________, действующего на основании доверенности от 10.03.2006 г. с одной стороны

    Гражданин(ка)________________________________________________________________

    (Фамилия, Имя, Отчество)

    проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________

    _____________________________________________________________________________

    имеющий(ая) документ, удостоверяющий личность: паспорт. серия: ___________, N: ____________, дата выдачи: ____________, кем выдан: ______________________________ _______________________________________далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу)еталлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля компании __________________(далее – изделия), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.

    Исполнитель обязуется выполнить работы в порядке и на условиях, согласованных сторонами в счете -заказе, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель выполняет работы с соблюдением обязательных требований ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».

    Исполнитель гарантирует сохранение качества и работоспособности изделий, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, указанных в Гарантийном талоне на изделия, в течение следующих гарантийных сроков:

    - на металлопластиковые конструкции в течении ______ лет, с момента передачи Заказчику

    - на монтаж в течении ________ лет, с момента передачи результатов работ Заказчику (гарантии не распространяются на изделия замер, доставку и монтаж которых Исполнитель не осуществлял).

    Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях имеют соответствующие сертификаты и разрешения. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации. В момент заключения настоящего договора Заказчик предупрежден Исполнителем о том, что:

    - Конкретный состав и объем работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, указан в Счете-заказе.

    - В случае изменения конструкции изделий относительно существующего архитектурного решения здания, необходимо получение согласования с соответствующими органами государственной власти Краснодара

    - применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений.

    Исполнитель обязуется установить изделия по следующему адресу, указанному Заказчиком: ______________________________________________

    Обязательства сторон

    Заказчик обязуется:

    Точно сформулировать условия заказа. Внимательно, ознакомиться с листом замеров. При наличии вопросов уточнить их у замерщика и при необходимости потребовать внесения соответствующих изменений в лист замеров. Проверить соответствие данных, указанных в листе замеров, данным Счета-заказа. Подписать лист замеров и Счет-заказ. С момента подписания сторонами названных документов, условия настоящего договора об объеме, порядке и условиях выполнения работ считаются согласованными и вступают в силу. Исполнитель не несет ответственности за правильность и достоверность замеров, предоставленных Заказчиком самостоятельно или выполненных по заданию Заказчика третьими лицами.

    Обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: получение всех разрешений и согласований, необходимых для установки изделий, обеспечение доступа работников Исполнителя к месту установки изделий, указанному в пункте 1.5 настоящего договора, в согласованное сторонами время обеспечение освещения места производства работ обеспечение подключения инструментов Исполнителя к электрической сети (220 В, 50 Гц) освобождение места установки изделий от лишних предметов, в том числе: обеспечение свободного подхода к оконным и (или) дверным проемам укрытие мебели, полов, стен и иного имущества от строительного мусора, уборки с места производства работ пожароопасных предметов.

    В дни доставки и монтажа, в согласованное сторонами время, находиться на месте производства работ или обеспечить присутствие своего дееспособного представителя, для осуществления действий по приемке результатов выполненных работ.

    В случае отсутствия Заказчика (его представителя) на месте производства работ, сроки доставки и монтажа изделий, переносятся Исполнителем в соответствии с его производственным графиком и заново согласовываются с Заказчиком. Повторная доставка изделий и выезд бригады монтажников оплачиваются Заказчиком дополнительно.

    Простой бригады монтажников, вызванный не исполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.1.2, оплачивается из расчета __________ рублей за чел./час.

    Обеспечить сохранность акта сдачи-приемки работ и предъявить его бригадиру монтажников для оформления по первому требованию.

    Принять результаты работ выполненных Исполнителем. При наличии претензий к качеству, выполненных работ указать их в Акте сдачи-приемки работ. В случае утраты акта сдачи-приемки работ и (или) отказа от его подписания работы считаются принятыми фактически. Претензии в отношении недостатков, не указанных в акте сдачи-приемки, Исполнитель не рассматриваются.

    Своевременно и в полном объеме оплатить работы.

    .Исполнитель обязуется:

    Выполнить работы из своих материалов, в порядке и на условиях, указанных в Счете-заказе.

    Выполнить работы в срок, согласованный сторонами. Сроки завершения отдельных этапов работ, приведены на первой странице настоящего договора.

    Выдать Паспорт на установленные изделия, после исполнения Заказчиком всех условий настоящего договора.

    Сложить строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых изделий и монтажа, новых в мешки. Вынос и вывоз мусора, оставшегося после демонтажа старых изделий и монтажа новых изделий осуществляется силами Заказчика.

    Передача результатов работ Исполнителем и их приемка Заказчиком фиксируется:

    - работы по изготовлению и доставке изделий в накладной

    - работы по монтажу изделий и дополнений, отделке откосов в Актах сдачи-приемки работ.

    Стоимость работ и порядок расчетов.

    Общая стоимость работ согласована сторонами и приведена в Счете-заказе. Расчеты между сторонами производятся в российских рублях.

    Заказчик обязуется уплатить согласованную сторонами общую цену в следующем порядке: 70 % (семьдесят) процентов общей стоимости работ уплачиваются Заказчиком наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в момент подписания настоящего договора. Оставшиеся 30 % (тридцать) процентов общей стоимости работ уплачиваются Заказчиком наличными денежными средствами в кассу Исполнителя на следующий день, после приемки выполненных работ. Право собственности на изделия переходят к Заказчику с момента полной оплаты. В случае не соблюдения Заказчиком сроков внесения предоплаты сроки выполнения работ по настоящему договору отодвигаются на время просрочки платежа.

    Прием результатов, выполненных работ.

    Прием результатов выполненных работ осуществляется поэтапно: приемка изделий, приемка результатов монтажа изделий и дополнений, отделки откосов.

    Исполнитель обязуется в срок, указанный в графе «Дата доставки» доставить готовые изделия по адресу, указанному в п. 1.5 настоящего договора и предъявить изделия для осмотра и проверки качества Заказчику. Заказчик обязан с участием представителя Исполнителя осмотреть изделия, проверить их качество и соответствие изделий условиям Счета-заказа. При отсутствии со стороны Заказчика претензий к качеству и соответствию изделий условиям Счета-заказа, Заказчик обязан подписать накладную. При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству и соответствию изделий условиям Счета-заказа, на оборотной стороне накладной делаются соответствующие отметки, заверяемые подписью Заказчика (его представителя) и подписью представителя Исполнителя. Устранение выявленных недостатков осуществляется Исполнителем безвозмездно в разумный срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания накладной. В исключительных случаях (отсутствия необходимых материалов, комплектующих и тому подобных обстоятельств не зависящих от воли Исполнителя) срок устранения недостатков может быть увеличен, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней. С момента подписания накладной, изделие находиться на ответственном хранении у Заказчика и риск случайной гибели или повреждения изделия переходит к Заказчику.

    В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания накладной, изделие возвращается на склад Исполнителя и до момента урегулирования разногласий удерживается Исполнителем. Повторная доставка изделия осуществляется за счет Заказчика, а монтаж изделия производиться, после сто процентной оплаты общей стоимости работ и дополнительных расходов, понесенных Исполнителем вследствие необоснованного отказа Заказчика от приемки выполненных работ.

    После выполнения каждого этапа работ (монтаж изделий, монтаж дополнений, отделка откосов) Заказчик обязан совместно с представителем Исполнителя осмотреть и проверить качество выполненной работы, и при отсутствии претензий подписать Акты сдачи-приемки соответствующего этапа.*

    При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству выполнения работ, сторонами в Актах сдачи-приемки делаются соответствующие отметки.

    Устранение недостатков работ осуществляется в сроки, предусмотренные в п. 4.2 настоящего договора.

    Ответственность сторон

    Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров. Если стороны не пришли к единому соглашению, спор передается на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.

    За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

    За несвоевременную или неполную оплату выполненных работ Заказчик несет ответственность в виде

    пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более общей стоимости работ.

    Исполнитель не несет ответственности за несоответствие результатов выполненных работ, требованиям указанным в п. 1.4 настоящего договора, если, не смотря на сделанное предупреждение Заказчик не изменит свои требования до момента подписания в Счета-заказа.

    В случае, если в Счете-заказе не предусмотрена обязанность выполнить работы по заделке откосов, Подрядчиком не выполняются работы по гидроизоляции и пароизоляции монтажного шва. В этом случае Заказчик самостоятельно несет риск негативных последствий от отсутствия такой изоляции.

    Заключительные положения

    Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

    Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

    Образец договора купли-продажи пластиковых окон

    Договор

    купли - продажи пластиковых окон

    г. Москва 12 августа 2004 г.

    000 Пластиковые окна вашей мечты , в дальнейшем Продавец , действующий на основании Устава. в лице директора Баринова Сергея Петровича, с одной стороны и Семенов Виктор Павлович в дальнейшем Покупатель , с другой стороны. заключили настоящий Договор о нижеследующем.

    1.1. Продавец обязуется передать и установить. а Покупатель принять и оплатить конструкцию - пластиковые окна из профиля FGT ( Германия ), фурнитуры SDJ А ( Германия ) и стеклопакета. далее пластиковые окна , на условиях настоящего Договора.

    Наименование товара: пластиковые окна

    Тип стеклопакета: 5-67-89

    Количество: 1

    Цена: 12000 р

    1.3. Перечень основных дополнительных элементов комплектации окна , вошедших в стоимость товара

    Источники: lineage-classic.su, forum.okna.ua, dbsd.ru, gigabaza.ru, www.referatkursov.ru

    Категория: Что нужно для составления | Добавил: cintam (29.06.2015)
    Просмотров: 1586 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar

    Вход на сайт

    Поиск