Бизнес план строительства жилого дома образец - Что нужно для составления - Пример иска жалоба ходатайство - Справочник адвоката

СПРАВОЧНИК АДВОКАТА

Категории раздела

Организация предприятия [0]
Заявления в суд [0]
Заявления на работу [0]
Ходатайства [0]
Сопроводительные документы [0]
Примеры договоров [0]
Аренда [0]
Примеры характеристик [0]
Как правильно составить [0]
Примеры заполнения [0]
Правила и консультации [0]
Поиск работы [0]
Переписка на предприятии [0]
Делегирование полномочий [0]
Ответственные документы [0]
Разные договоры [0]
Обращения в суд [68]
Обращения к работодателю [71]
Как обратиться в суд [68]
Оформление действий [105]
Шаблоны договоров [71]
Что надо знать арендатору [74]
Образцы рекомендательных писем [68]
Как написать [36]
Что нужно для составления [140]
Адвокат рекомендует [81]
Прием на работу [72]
Деловодство и письма [66]
Поручение и доверенность [49]
Документация юрисконсульта [71]

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 113

Статистика


Онлайн всего: 24
Гостей: 24
Пользователей: 0

Пример иска жалоба ходатайство

Главная » Статьи » Что нужно для составления

Бизнес план строительства жилого дома образец

Как открыть бизнес по строительству дома? Готовый бизнес-план строительства дома

Содержание статьи:

Как открыть бизнес по строительству дома? Готовый бизнес-план строительства дома

Ремонтные работы или строительство объектов были актуальны всегда. Во все времена люди хотели придать больше уюта своему жилищу. Строительные кооперативы работают официально и предлагают большой спектр услуг. Количество строительных артелей все время растет, особенно в больших городах. Но специалисты в сфере исследования бизнеса считают эту нишу еще не полностью занятой. Поскольку стоимость нового жилья все еще остается на очень высоком уровне, а количество молодых семей все время растет. Так что для тех, кто планирует основать собственное дело, но не знает, на какую сферу обратить внимание, строительно-ремонтный бизнес  может стать хорошей возможностью для старта.

Строительно-ремонтная сфера сейчас динамично развивается и если удачно в нее войти, то можно без труда найти там свое место и получать стабильный высокий доход.

Чтобы оценить свои возможности и разработать стратегию дальнейших действий, стоит составить четкий бизнес план. Этот шаг позволит начинающему дельцу преодолеть мелкие и большие трудности, избежать подводных рифов.

Регистрация

Собрать весь пакет необходимых документов для оформления собственной ремонтно-строительной фирмы могут помочь специализированные фирмы за определенную сумму. Это удобно, если у вас нет времени. Но когда вы самостоятельно хотите все организовать, то главное, что вам нужно получить - лицензия на выполнение строительных работ. Еще нужно определиться, для какого круга лиц вы будете предоставлять услуги. Если физических лицам, то стоит оформить ИП. для юридических и госучреждений – ООО .

Описание услуг

Услуги, оказываемые строительно-ремонтной компанией:

  1. Возведение малоэтажных зданий любого уровня сложности.
  2. Организация изыскательных работ и геодезических измерений на будущем месте строительства.
  3. Отделочные и ремонтные работы любой степени сложности.
  4. Разные виды бытовых работ.

Отдельного внимания заслуживают ремонтные работы, которые сейчас популярны и пользуются большим спросом.

Последний пункт многие все еще называют «евроремонт», но это понятие давно устарело. Сейчас это слово заменено на «люкс», под которым понимают полное выравнивание линий помещения, замену коммуникационных элементов, а также обновление оконных проемов и межкомнатных дверей. Все это делается из современных качественных и дорогих материалов. Бюджетный ремонт экономит затраты на материал и только создает внешнюю видимость правильной геометрии объекта.

Конкуренция и анализ рынка

Персонал

Люди, которые у вас работают, создают ваше лицо и репутацию фирмы, поэтому стоит очень серьезно подходить к вопросу выбора персонала .

Поможет в этом следующая схема:

  • Для сложных и долгосрочных работ можно привлекать специалистов из других фирм. Ваше совместное сотрудничество будет сказываться на цене предоставляемых услуг.
  • Если вы планируете использовать сложную и дорогостоящую технику – берите процент с заказчика.
  • Для выполнения строительно-ремонтных работ вам также понадобится штат постоянных сотрудников.  Здесь важно нанять ответственных и трудолюбивых людей, так как от них будет зависеть имидж компании. Для того, чтобы успешно набрать штат, можно обратиться в центр занятости или кадровое агентство. Ясно, что персонал должен быть полностью обеспечен инструментами и униформой.
  • Реклама

    Полезно также создать собственный сайт и разместить там перечень ремонтно-строительных работ, которыми занимается ваша фирма. Чтобы сайт работал, обратитесь к специальным сервисам продвижения сайтов.

    Также уделите внимание рекламе в печатных изданиях строительного профиля. Возможна также раздача листовок, расклейка объявлений, аренда билбордов в городе или реклама в метрополитене. Новым клиентам стоит уделить максимальное внимание и предоставить им качественные услуги, чтобы у них сложилось приятное впечатление о вашей фирме. Постоянно следите за работой своих подчиненных и вступайте в диалог с клиентом.

    Подействует также система скидок, бонусов, уникальных предложений для новых и постоянных клиентов.

    Финансы

    Максимально точный прогноз расходов – обязательная составляющая любого бизнес плана.

    Основные статьи расходов:

  • Покупка оборудования и инструментов будет составлять около 10 000 долларов
  • Закупка спецтехники – около 300 000 долларов
  • Аренда офиса – 8 000 долларов
  • Реклама, транспорт, продвижение, зарплата рабочих – 6 000 долларов.
  • Для начала нужно определиться какой объем и вид работы вы готовы предоставить клиентам. Специалисты рекомендуют сразу создавать некий универсальный кооператив, который будет заниматься всеми видами ремонтно-строительных работ. Разумеется, что при таком размере будут гораздо большие расходы. Но этот тип компании гораздо удобнее для заказчика, поскольку занимается всем – от косметического ремонта до возведения больших частных сооружений. Соответственно, все это будет приносить больше прибыли, которая является главной ценностью любого бизнеса.

    Скачать бизнес план строительства дома за 350 руб. у наших партнёров, с гарантией качества. В открытом доступе, на просторах интернета, его нет.

    Содержание бизнес плана:

    1. Конфиденциальность

    2. Резюме

    3. Этапы реализации проекта

    4. Характеристика объекта

    5. План маркетинга

    6. Технико-экономические данные оборудования

    Скачать примерный бизнес-план строительства дома

    Скачать бесплатные бизнес-планы из специального каталога:

    Внимание! Бесплатный бизнес-план, предлагаемый для скачивания ниже, является примерным. Бизнес-план, наилучшим образом соответствующий условиям вашего бизнеса, необходимо создавать с помощью специалистов.

    Строительный бизнес является весьма привлекательным из-за возрастания дефицита жилья. Но он предполагает огромные вложения. Поэтому необходимо привлечь инвесторов. Если вы планируете строить жилую недвижимость, первый и самый серьёзный шаг - составление бизнес-плана строительства дома.

    При составлении вашего бизнес-плана необходимо руководствоваться структурой плана, описанной ниже, и предложенным примером плана. Вы можете скачать бизнес-план строительства дома совершенно бесплатно с нашего сайта.

    1. Резюме

    В этом разделе коротко выражают основные идеи плана:

  • - цель: возведение жилого здания с целью продажи
  • - краткое описание компании
  • - базовые характеристики жилого дома
  • - основные финансовые результаты
  • - обоснование актуальности строительства, инвестиционной привлекательности.
  • Купить готовый, полностью рабочий бизнес-план строительства дома всего за 550 руб.

    2. Характеристики компании и отрасли

    В разделе характеристик необходимо предоставить полную информацию о деятельности компании, описать опыт работы на строительном рынке и достигнутые результаты. Также нужно охарактеризовать отрасль строительства жилых домов.

    3. Анализ рынка и маркетинговая стратегия

    Необходимо оценить рынок с позиций его насыщенности жилой недвижимостью. Также нужно указать наличие платежеспособного спроса на квартиры будущего дома, социальную значимость проекта и конкурентоспособность на рынке недвижимости.

    Проведённый анализ рынка должен обосновывать возможность и желание потребителя купить квартиру в вашем доме.

    Стратегия маркетинга тесно связана с оценкой рынка и конкуренции. Выбранная стратегий маркетинга бизнес-плана строительства жилого дома должна убедить инвесторов в возможности достижения поставленной вами цели.

    4. План строительства

    В данном разделе необходимо предоставить информацию по каждому этапу реализации проекта:

  • - организация предпроектных и проектных работ
  • - проведение технической экспертизы коммуникаций
  • - организация строительства (управление, ведение документации, контроль)
  • - приемка объекта у субподрядчиков
  • - продажа квартир.
  • Бизнес-план строительства многоквартирного дома должен включать поквартальный план-график таких строительных работ:

  • - подготовка территории
  • - заложение фундамента
  • - возведение здания
  • - монтажные работы
  • - кровельные работы
  • - внутренние работы
  • - отделочные работы
  • - благоустройство территории.
  • 5. Организационный план

    Данный раздел должен показывать организационную структуру компании, пути взаимодействия отдельных её подразделений, способы их координации и контроля.

    Также необходимо отразить связи с субподрядчиками, партнерами и учредителями. При составлении штатного расписания нужно указать обязанности, квалификацию и опыт работы сотрудников.

    Полезно знать!

    Мы уважаем ваш выбор, но хотим напомнить, что наименее рискованный, относительно легкий и комфортный старт бизнеса можно организовать под крылом успешной компании на условиях франчайзинга. Предлагаем познакомиться с Каталогом выгодных франшиз .

    Почему начинать бизнес с франшизой, проще и удобнее можно узнать из подборки статей опубликованных в разделе: Статьи о франчайзинге

    6. Финансовый анализ

    Бизнес-план строительства многоэтажного дома должен включать в себя:

  • - графики доходов и расходов
  • - графики поступлений и платежей
  • - балансовый план
  • - анализ устойчивости компании
  • - срок окупаемости проекта.
  • Такова структура типового бизнес-плана. Скачайте на нашем сайте примерный бизнес-план с расчетами, чтобы вы могли более глубоко осмыслить изложенную выше теорию и адаптировать данный образец под ваш проект. По приведённому примеру также можно написать бизнес-план строительства частного дома.

    Инвестиционный договор на строительство жилого дома с участием подрядчика

    ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР

    на строительство жилого дома с участием подрядчика

    г. ______________

    "___"___________ ____ г.

    ________________________________________ в лице ________________________, действующего на основании ____________________, именуем___ в дальнейшем "Инвестор", с одной стороны, _____________________________________ в лице ____________________________, действующего на основании __________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, и ______________________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", с третьей стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

    1.1. Определения, указанные в настоящем пункте, имеют следующее значение:

    1.1.1. Инвестиции - собственные, заемные и/или привлеченные денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые Инвестором. В соответствии с Договором инвестиции являются средствами целевого финансирования (абзац 10 подп. 14 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ).

    1.1.2. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях реализации инвестиционного проекта.

    1.1.3. Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

    1.1.4. Результат инвестиционной деятельности - многоквартирный жилой дом, создаваемый по адресу: __________________, строительство которого будет осуществляться в соответствии с проектом и настоящим Договором (далее по тексту - Объект).

    1.1.5. Подрядчик - юридическое лицо, которое выполняет работы по договору строительного подряда, заключаемому с Заказчиком, имеющее лицензию на осуществление им тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным законом.

    1.1.6. Работы - весь объем строительных работ по возведению Объекта, подлежащий выполнению Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

    1.1.7. Земельный участок (строительная площадка) - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами, выделенная для строительства Объекта в порядке, установленном статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, общей площадью ______ кв. м, кадастровый N ____, находящаяся по адресу: ________________, принадлежащая Заказчику на праве собственности (или аренды).

    1.1.8. Проектно-сметная документация - исходно-разрешительная, техническая документация, разработанная проектная документация, технические условия и паспорта на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, смета, а также иная документация, прямо не упомянутая выше, но необходимая для выполнения работ и технической эксплуатации Объекта.

    1.1.9. Общая площадь результата инвестиционной деятельности - сумма площадей (полезных, общего пользования, инженерного назначения) всех этажей (в том числе технического, подвального и чердачного), измеряемая по внутренним поверхностям стен и встроенно-пристроенных помещений.

    1.1.10. Срок реализации инвестиционного проекта - срок с момента начала реализации инвестиционного проекта до момента передачи Объекта (пункты 2.4 и 2.2 Договора) Инвестору.

    1.1.11. Срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение.

    1.2. Описанные в п. 1.1 Договора определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе, заглавными и строчными буквами, в зависимости от контекста.

    1.3. При заключении и исполнении Договора Стороны руководствуются Законом РФ "Об инвестиционной деятельности в РСФСР", Федеральным законом "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений", действующим законодательством РФ.

    2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    2.1. Предметом настоящего Договора является инвестиционная деятельность по реализации инвестиционного проекта с участием Инвестора, Заказчика и Подрядчика.

    2.2. По завершении реализации Инвестиционного проекта, сдачи Объекта в эксплуатацию, его государственной регистрации и при условии надлежащего выполнения Инвестором обязательств по настоящему Договору, Заказчик передает Инвестору Объект в установленном законом порядке.

    2.3. Инвестиции, полученные от Инвестора, будут направляться на создание Объекта, выполнение всех необходимых работ и иных действий, требуемых для осуществления инвестиционного проекта, а также на контроль за выполнением работ.

    2.4. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами все работы по строительству Объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, условиями договора, включая возможные работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации, согласованные Сторонами и обеспеченные финансированием.

    Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый Объект Заказчику "под ключ" в срок до _____________________________ года.

    Заказчик обязуется передать готовый Объект Инвестору в срок до ___________________ года.

    2.5. Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные Договором работы подтверждается Лицензией _____________ от ____________ г.

    2.6. Право Заказчика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные Договором работы подтверждается Лицензией _____________ N ____________________ от ____________ г.

    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    3.1. В соответствии с условиями Договора Инвестор обязуется:

    3.1.1. Обеспечивать своевременное и в полном объеме финансирование производимых работ в соответствии с условиями Договора.

    3.1.2. Незамедлительно предоставлять правоустанавливающие и другие документы, необходимые для оформления и получения необходимой документации.

    3.1.3. Предоставлять Заказчику платежные документы, имеющие отношение к исполнению Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

    3.2. В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется:

    3.2.1. Получить и оформить исходные данные для проектирования Объекта в сроки согласно Приложению N 1.

    3.2.2. Подготовить задание на проектирование в сроки согласно Приложению N 1.

    3.2.3. Осуществлять техническое сопровождение проектной стадии.

    3.2.4. Оформить разрешительную документацию на строительство Объекта в сроки согласно Приложению N 1, в случае истечения сроков действия выданной документации продлять их.

    3.2.5. Обеспечить освобождение земельного участка для производства работ.

    3.2.6. Осуществлять проверку и приемку проектно-сметной документации.

    3.2.7. Принимать своевременные меры и контролировать устранение выявленных дефектов в проектно-сметной документации.

    3.2.8. Передать земельный участок Подрядчику по акту.

    3.2.9. Осуществлять организацию управления строительством.

    3.2.10. Участвовать в согласовании применяемых материалов и оборудования.

    3.2.11. Осуществлять контроль качества выполняемых строительных работ, а также изделий, материалов и оборудования, используемых в строительстве. Осуществлять контроль соответствия строительно-монтажных работ проектной документации, нормативным документам. В случае если Заказчиком в ходе приемки работ будут выявлены недостатки, последний излагает свои замечания в письменной форме и в пятидневный срок передает их Подрядчику с указанием срока исправления. Оплата Инвестором за выполненную работу производится после устранения выявленных недостатков.

    3.2.12. Осуществлять приемку, освидетельствование и оценку, в том числе промежуточных и скрытых, выполненных работ по актам.

    3.2.13. Осуществлять контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ.

    3.2.14. Выполнять проверку актов выполненных работ и контролировать внесение соответствующих изменений при выявленных в актах недостатках.

    3.2.15. Обеспечивать и контролировать целевое использование денежных средств Инвестора Подрядчиком.

    3.2.16. Вести учет объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных работ и затрат на устранение дефектов.

    3.2.17. Осуществлять контроль безопасности проведения строительных работ.

    3.2.18. Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации.

    3.2.19. Организовать осуществление авторского и технического надзора за строительством объекта.

    3.2.20. Обеспечивать подготовку документов для проведения рабочей комиссии по приемке законченного объекта.

    3.2.21. Принимать участие в работе рабочей комиссии по приемке законченного Объекта.

    3.2.22. Обеспечивать подготовку документов для проведения комиссии по приемке законченного строительством Объекта.

    3.2.23. Принимать участие в работе комиссии по приемке законченного строительством Объекта на правах технического Заказчика.

    3.2.24. Готовить претензии и иными законными методами отстаивать интересы Инвестора.

    3.3. Подрядчик обязуется:

    3.3.1. Выполнить все проектные (стадия Проект, утверждаемая часть) и строительные работы в объеме и сроки, которые предусмотрены Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную его эксплуатацию в соответствии с утвержденным проектом.

    3.3.2. Подготовить и передать Заказчику проектно-сметную и рабочую документацию в сроки согласно Приложению N 1.

    Передаваемая Подрядчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

    Представление Подрядчиком ненадлежаще оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению. При выявлении недостатков Заказчик в пятидневный срок с момента обнаружения сообщает об этом Подрядчику, который исправляет недостатки за свой счет.

    3.3.3. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

    3.3.4. Предоставлять по требованию Заказчика и/или Инвестора не позднее ______ рабочих дней первичные платежные документы, подтверждающие стоимость приобретенных для строительства Объекта материалов, оборудования.

    3.3.5. Поставить необходимые для строительства материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их разгрузку и складирование.

    3.3.6. Возвести собственными силами и средствами на земельном участке все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по Договору.

    3.3.7. С письменного согласия Заказчика и Инвестора привлекать к производству работ по Объекту субподрядные организации и нести ответственность перед Инвестором и Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

    3.3.8. Обеспечить в ходе строительства выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

    3.3.9. Открыть ордер на производство подготовительных и строительных работ на Объекте.

    3.3.10. Обеспечить содержание в чистоте и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

    3.3.11. Обеспечить охрану строящегося объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений на земельном участке в границах строительной площадки до завершения строительства и приемки Заказчиком готового Объекта.

    3.3.12. Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

    3.3.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

    3.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты санкций за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию.

    В этом случае Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит последнему размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают соглашение о сроках и форме их размещения, при этом расходы, указанные в настоящем пункте Договора, оплачиваются за счет средств Заказчика.

    4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

    4.1. Стоимость всех работ по настоящему Договору составляет __________ рублей, в том числе __% НДС - ____________ рублей ____ копеек.

    4.2. Стоимость работ, выполняемых Заказчиком для Инвестора по Договору, составляет ___% от стоимости фактически выполняемых работ на Объекте, что составляет ____________ рублей, в т.ч. __% НДС - _________ рублей ___ копеек. Оплата работ Заказчика производится в согласованные сроки (Приложение N 1).

    4.3. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, составляет _________ рублей, в т.ч. __% НДС - ________ рублей ____ копеек. Оплата работ производится в сроки согласно Приложению N 1.

    4.4. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

    4.5. Изменение архитектурно-строительных и объемно-пространственных решений, а также увеличение количества и стоимости применяемых отделочных материалов и инженерных систем и прочих факторов, влияющих на стоимость проектирования и строительства, произошедшие по пожеланию Инвестора, выполняются Подрядчиком и оплачиваются Инвестором по дополнительному соглашению Сторон.

    4.6. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением Сторон к Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

    4.7. Увеличение стоимости и сроков строительства или одного из этих параметров, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, может служить основанием для заключения Сторонами дополнительного соглашения об уточнении этих условий Договора.

    4.8. Финансирование строительства осуществляется Инвестором в согласованные в Приложении 1 сроки.

    5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    5.1. Законченный строительством Объект должен быть сдан Подрядчиком Инвестору и Заказчику в срок, указанный в Приложении N 1. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

    5.2. Работы по Договору Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с Приложением N 1.

    5.3. Изменения сроков производства работ производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену строительства.

    5.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продляются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена строительства в этом случае Сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

    6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    6.4. По окончании строительства Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

    6.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на земельном участке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

    6.6. Подрядчик письменно за __ дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

    Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

    Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

    Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

    6.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При отказе от выполнения Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

    6.8. Подрядчик ведет на Объекте журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, а также замечания авторского и технического надзора.

    Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то свое мнение он излагает в журнале.

    Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

    6.9. Заказчик (по согласованию с Инвестором) вправе вносить любые изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы, о чем он дает письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

    - увеличить или уменьшить объем любой работы, включенной в Договор

    - исключить любую работу

    - изменить характер или качество или вид любой части работы

    - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

    Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

    6.10. Представители Заказчика и Инвестора имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

    7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

    7.1. Приемка завершенного строительством Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

    7.2. Приемка Объекта осуществляется Приемочной комиссией, созданной в установленном законодательством порядке.

    7.3. Подрядчик передает Инвестору и Заказчику за ____ дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком в соответствии с условиями Договора, в рамках строительных норм и правил, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

    7.4. Приемка объекта производится в течение ____ дней после получения Инвестором письменного извещения Подрядчика о его готовности.

    7.5. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

    Использование Инвестором для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке с принятием на себя всей полноты ответственности.

    7.6. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Инвестором части и на принятый завершенный строительством Объект принадлежит Инвестору. После приемки объекта Инвестор берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

    8. ГАРАНТИИ

    8.1. Подрядчик гарантирует:

    - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество

    - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта

    - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

    8.2. Заказчик гарантирует:

    - своевременное выполнение своих обязательств по Договору.

    8.3. Инвестор гарантирует:

    - своевременную оплату и выполнение иных обязательств в соответствии с условиями Договора.

    8.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на ____________ лет с даты подписания сторонами Акта приемки готового Объекта.

    Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

    Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее ___ дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

    Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

    Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

    8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

    9. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА

    9.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьими лицами) в пользу Инвестора (выгодоприобретателя) при проведении строительных и монтажных работ на объекте в течение _____ дней с даты подписания Договора.

    9.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике и размере страховой суммы.

    9.3. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанностей принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

    10. ЗАЛОГ ОБЪЕКТА

    10.1. Земельный участок (права на него), предоставленный для реализации инвестиционного проекта, считается находящимся в залоге у Инвестора с начала внесения инвестиций до момента государственной регистрации его права собственности на Объект.

    Залогодержателем по данному залогу является Инвестор.

    10.2. Обязательства Заказчика и/или Подрядчика перед Инвестором обеспечены незавершенным строительством и принадлежащими Подрядчику материалами и оборудованием, которые заготовлены для строительства. По завершении строительства жилого дома ипотека на него не прекращается до момента государственной регистрации права собственности Инвестора на Объект.

    10.3. Взыскание на заложенные участок, незавершенное строительство, Объект обращается в порядке, установленном ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" для обеспечения целевого займа.

    11. ФОРС-МАЖОР

    11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, война, военные действия, блокада, и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения Договора, при условии, что возникшее обстоятельство действующее законодательство относит к обстоятельствам непреодолимой силы.

    11.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение _______ дней с момента их наступления. Достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных обстоятельств может служить свидетельство Торгово-Промышленной Палаты или иного компетентного органа. В случае ненаправления или несвоевременного направления извещения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

    11.3. Срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

    11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более ________ дней, то Стороны могут принять решение о расторжении Договора.

    12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них Договором обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    12.2. За нарушение Инвестором договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:

    - за задержку начала приемки законченного строительством Объекта свыше ______ рабочих дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении его к сдаче - пеню в размере ___ процента от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более ___ процентов стоимости работ по договору

    - за задержку платежей и расчетов за выполненные работы - пеню в размере ___ процента стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более __ процентов от стоимости подлежащих оплате работ.

    12.3. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:

    - за задержку передачи Подрядчику земельного участка свыше ______ календарных дней - пеню в размере ___ процента от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более ___ процентов стоимости работ по Договору.

    12.4. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Инвестору:

    - за несвоевременное окончание строительства объекта по вине Подрядчика - пеню в размере ____ процента от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более ____ процентов от стоимости работ по Договору. При задержке сдачи объекта свыше ____ дней Подрядчик уплачивает помимо пени неустойку в размере ___ процентов стоимости работ по Договору

    - за несвоевременное освобождение земельного участка от принадлежащего ему имущества - штраф в сумме ___________ рублей за каждый день задержки

    - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ или сдачи площадей под монтаж оборудования, осуществляемой специализированными организациями по прямым договорам с Заказчиком, - пеню в размере ____ процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более ____ процентов. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи объекта взысканная с него указанная пеня подлежит возврату

    - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актами Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - неустойку в размере ____________ рублей за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере ______ процентов стоимости работ по устранению дефектов.

    12.5. При нарушении Инвестором договорных обязательств он уплачивает Заказчику:

    - за задержку платежей и расчетов за выполненные работы - пеню в размере ____ процента стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более ______ процентов от стоимости подлежащих оплате работ.

    12.6. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Инвестору:

    - за несвоевременное окончание строительства объекта, нарушение иных условий Договора по вине Заказчика - пеню в размере ___ процента от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более ____ от стоимости работ по Договору.

    12.7. В случае невыполнения Заказчиком условия о целевом использовании инвестиций Инвестор вправе в любое время потребовать от Заказчика возврата сумм инвестиций и уплаты причитающихся процентов по ставке _____ процентов годовых.

    12.8. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

    13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

    13.1. Инвестор вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если:

    - Заказчик и/или Подрядчик лишен лицензии на право выполнения предусмотренных Договором работ

    - Заказчик и/или Подрядчик признан финансово несостоятельным

    - Заказчик и/или Подрядчик систематически нарушает условия Договора (подтверждается не менее чем 2 (двумя) соответствующими двусторонними актами).

    13.2. Подрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если:

    - Инвестор признан финансово несостоятельным

    - Инвестор регулярно нарушает условия оплат по Договору (не менее двух фактов задержки платежей).

    13.3. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Договор, обязана направить другой Стороне письменное уведомление не позднее чем за _____ дней до даты расторжения.

    13.4. При досрочном расторжении Договора Стороны составляют акт о взаиморасчетах, на основании которого Сторона, имеющая задолженность, обязана ее погасить в течение _______ рабочих дней с момента подписания указанного акта.

    14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

    14.2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным. Срок рассмотрения претензии __ (______) календарных дней с момента получения.

    14.3. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем обращения в Арбитражный суд ________________.

    15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

    15.1. Любые дополнения и изменения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

    15.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакому третьему лицу без письменного разрешения Инвестора.

    Заказчик и/или Подрядчик не имеет права продавать или передавать данную проектную документацию или любую ее часть третьим лицам без предварительного письменного согласия Инвестора.

    15.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине Подрядчика, Инвестора или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

    15.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

    15.5. Инвестор вправе передавать управление Договором своему дочернему обществу или филиалу с передачей ему своих прав и обязанностей, о чем Подрядчик и Заказчик извещаются в письменной форме.

    15.6. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

    15.7. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ

    Сроки. Приложение N 1.

    Акт о передаче земельного участка под строительство. Приложение N 2.

    3-х этажного двухподъездного жилого дома на 20 квартир с коммерческими помещениями на первом этаже

    (дата)

    1. Введение

    Фирма ________ (далее - фирма) создана в России в 20__г. и специализируется на строительстве, и операциях с недвижимостью в России. У фирмы имеется представительство в Москве.

    На фирме работают высококвалифицированные специалисты, имеющие успешный и многолетний опыт в проектировании, строительстве, недвижимости и Интернете.

    Инвестиции в проекты жилых домов - выгодное вложение средств и перспектива преумножения капитала.

    Для реализации данного бизнес-плана необходим объём финансирование в размере н е менее _________.

    (уточняется, в зависимости от стоимости участка земли, его местонахождении и месторасположения и т.д.)

    2. Краткое описание проекта

    Цель проекта – инвестирование средств в строительство 3-х этажного двухподъездного жилого дома на 20 квартир с коммерческими помещениями на первом этаже и подвалом с возможностью его коммерческого использования (далее - дом).

    Инициаторами данного проекта являются юридические и физические лица.

    Вхождение в проект осуществлено путем предоставления поэтапных инвестиций в строительство, в соответствии с укрупненным планом строительных работ.

    Предполагаемая прибыль в течение 18 месяцев лет от данного проекта ожидается в размере не менее 100%.

    3. Основные этапы инвестиций (укрупненный план строительных работ):

    Покупка земельного участка в регуляции (целевая покупка участка земли с правом строительства на нем данного проекта).

    Разработка всей проектной документации с привязкой к участку земли и коммуникациям. Согласование проекта в местных органах власти. Получение разрешения на строительство.

    Строительство нулевого цикла.

    проведены маркетинговые исследования рынка недвижимости, строительных материалов и заработной платы

    разработан эскизный проект дома.

    частично разработана проектная документация дома

    создан мощный сайт по продаже недвижимости, который может быть использован в качестве рекламной площадки.

    выбрана строительная организация - генеральный подрядчик строительства дома - строительная фирма ________

    подготовлен проект тендера на закупку строительных материалов.

    Дом позиционируется как современный, быстровозводимый, экологически чистый, среднего класса.

    Основные габаритные размеры дома

    Дом представляет собой двухподъездную секцию в три этажа с подвалом.

    У дома прямоугольная форма в плане с размерами в осях около 30,4 м. х 16,8 м. и высотой около 10,0 м.

    Минимальные рекомендуемые габаритные размеры участка под застройку – 40х25 м.

    Технико-экономические показатели дома

    Образец эскизного проекта дома

    Состав эскизного проекта дома:

  • Титульный лист
  • Общие данные, пояснительная записка
  • Генплан (с привязкой здания на участке)
  • Планы этажей
  • План кровли
  • Фасады в цветовом исполнении
  • Разрезы
  • Перспективные виды в цветовом исполнении
  • Альбом эскизного проекта - результат процесса по созданию модели дома. Предлагаем Вам полистать его.

    Титульный лист альбома

    Ведомость чертежей

    На стадии эскизного проекта решается:

  • расположение дома на участке
  • состав и площади помещений будущего дома
  • функциональные связи помещений
  • принципиальная конструктивная схема
  • геометрия планов и фасадов
  • цветовые решения
  • При работе над эскизным проектом учитываются следующие факторы:

  • Состав жильцов будущего дома
  • Эстетические, композиционно-художественные и стилистические
  • Природно-климатические
  • Градостроительные (местоположение и размеры участка, окружающая застройка, подъездные пути к участку)
  • Конструктивная схема и метод возведения
  • Инженерное оборудование, подвод коммуникаций к дому
  • Строительные материалы
  • Экономические
  • Экологические
  • Энергоэффективность
  • Пояснительная записка. Включает следующие разделы:

    1. Решения по генеральному плану.

    Указывается форма участка, отведенного под строительство индивидуального жилого дома особенности рельефа, которые были учтены при проектировании дома. Посадка дома на участок была выполнена с учетом ориентации по сторонам света и имеющихся инженерных коммуникаций, а также пожеланий заказчика.

    2. Архитектурно-планировочные решения.

    Содержит краткое описание уровней индивидуального дома (этажность), высоты различных помещений дома. В данном подразделе решается вопрос материалов жилого дома: кровли, внутренней и наружной отделки, террасы, цоколя, окон.

    3. Конструктивные решения.

    Данный подраздел содержит краткое описание типа фундамента, несущих стен, межэтажных перекрытий, конструкции крыши, внутренней лестницы.

    Генплан.

    Осуществляется посадка жилого дома на участок предложено комплексное решение по расположению на участке детской площадки, бани, беседки, площадки для барбекю, отдельно стоящего гаража.

    Источники: biznes-prost.ru, www.russtartup.ru, www.docstandard.com, www.project.bulgaria-burgas.ru, www.superdoms.ru

    Категория: Что нужно для составления | Добавил: cintam (14.07.2015)
    Просмотров: 738 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar

    Вход на сайт

    Поиск