Договор подряда с индивидуальным предпринимателем на ремонт офисной техники (примерный образец)
Образцы по теме: Договор
Договор подряда
г. Омск, "01" сентября 2010 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Мечта", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Алексеевой О.В. действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Иванов Андрей Владимирович, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 55 N 24332523 от 02.07.2008, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести ремонт системного блока ПЭВМ "Магистр" (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
1.2. Дата начала выполнения Работ - 1 сентября 2010 г. дата окончания выполнения Работ - 8 сентября 2010 г.
2. Порядок обеспечения и выполнения работ
2.1. Материалы, необходимые для выполнения Работ, предоставляет Подрядчик. Перечень материалов, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Договора.
2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов несет Подрядчик.
Стоимость материалов для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
2.4. Подрядчик обязан выполнить Работы лично.
2.5. Качество результата Работ должно соответствовать условиям и характеристикам, определенным Сторонами.
2.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику о готовности результата Работ к сдаче.
3.2. В течение трех дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте. Приемка Работ производится на территории Подрядчика.
3.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена Работ по Договору составляет 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) руб. в том числе НДС - 1800 (одна тысяча восемьсот) руб.
4.2. Оплата по Договору производится в течение двух дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от цены Работ (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение трех (трех) дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 5 (пяти) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. Порядок изменения и досрочного расторжения договора
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Договор ИП с ООО
Важным моментом в осуществлении деятельности ИП является правильность в оформлении и заполнении различных документов.
В данной статье будут рассмотрены особенности составления договоров между ИП и ООО. Представлен вниманию посетителей образец договора ИП с ООО.
Что такое договор?
Договор - юридический документ, содержащий описание взаимоотношения сторон, начало, изменение и прекращение прав (или обязанностей), которые регулируются на законодательном уровне. Более детальное описание термина договор освещает Гражданский кодекс РФ (статья 420).
Договор можно отнести к наиболее распространенному виду документов.
Только правильно составленные договора не противоречат законодательству РФ и в полной мере отражают обоюдные интересы сторон.
Какие стороны могут заключить договор ИП с ООО?
Сторонами договора могут быть:
физические лица
юридические лица
муниципальные структуры
международные организации
правовые структуры (государство).
По законодательству ИП имеет право заключать договора с различными сторонами, то есть второй стороной может быть и ФЛ, и ЮЛ и даже государство.
Из каких разделов состоит типовой договор?
Обязательными составляющими типового договора являются следующие разделы:
Преамбула (или вводная часть). В этом разделе указываются данные о названии, дате, месте составления, наименовании сторон, заключающих сторон, ФИО лиц (уполномоченных в подписании документа).
Предмет договора (основной раздел). Этот раздел посвящен конкретным намерениям сторон договора. В нем содержится информация об объекте сделки (например, продажа чего-либо>) и описание предмета договора.
Права и обязанности сторон.
Сумма и способ оплаты за услуги. В данном разделе описываются порядок и форма взаиморасчетов.
Срок действия договора. Сроки (или период времени) за который стороны обязуются выполнить взятые на себя обязательства.
Дополнительные условия. В этой части договора предусматриваются разные специфические условия, которые обязательными не являются.
Ответственность сторон. В данном разделе оговариваются санкции, грозящие сторонам, в случае невыполнения ими условий и обязательств.
Расторжение внесение изменений в договор. Эта часть документа посвящена условиям, позволяющим расторгнуть или изменить договор сторон.
Заключительные положения. Раздел предусматривает способы разрешения спорных вопросов, которые могут возникнуть между сторонами.
Реквизиты сторон. Раздел содержит следующие пункты:
наименование
адрес
код
банковские реквизиты сторон.
Теперь рассмотрим, с какими из видов договоров в процессе своей деятельности чаще всего может столкнуться индивидуальный предприниматель.
По виду договоры бывают следующие:
возмездного оказания услуг - вид договора, в соответствии с которым Сторона 1 (Исполнитель) обязан Стороне 2 (Заказчику) оказать определенные услуги в срок, указанный в документе. Сторона 2 (Заказчик) обязан принять эти услуги и своевременно их оплатить.
купли-продажи - самый распространенный вид договора, в соответствии с которым Сторона 1 (Продавец) обязан передать Стороне 2 (Покупателю) предмет (или имущество). Покупатель по договору обязуется принять этот предмет и оплатить в определенный в документе срок.
подряда - вид договора, в соответствии с которым Сторона 1 (Подрядчик) обязуется выполнить для Стороны 2 (Заказчика) какой-либо вид работ (например, изготовить что-либо или переработать) в определенный срок и сдать готовую работу Заказчику. Заказчик по договору обязуется принять работу и оплатить ее в определенный в документе срок.
аренды - вид договора, в соответствии с которым Сторона 1 (Арендодатель) обязан передать Стороне 2 (Арендатору) за определенную сумму какое-либо имущество на определенный в документе срок. Арендатор по договору обязуется принять это имущество и вносить арендную плату в пользу Арендодателя.
займа - вид договора, в соответствии с которым Сторона 1 (Заимодавец) обязан передать Стороне 2 (Заемщику) какие-либо ценности на определенный в документе срок, в определенном количестве и качестве. Заемщик по договору обязуется вернуть эти ценности (в объеме и качестве, как обозначено в договоре).
При заключении любого из видов договора, ИП имеет возможность у Стороны 2 (у ООО) потребовать дополнительные документы. Этими документами могут быть:
Свидетельство о взятии на учет в налоговом органе
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.
Как правильно составить договор между ИП и ООО?
Для того чтобы договор, заключаемый между ИП и ООО был правильным и грамотным, необходимо соблюдать некоторые условия:
сформулируйте четко и ясно свои требования, которые должны будут исполняться по договору
постарайтесь заблаговременно выявить все подводные камни договора и уловки (например, двусмысленные трактовки)
перед подписанием важного договора проконсультируйтесь с квалифицированным юристом, который сможет профессионально оценить договор и указать вам на недостатки или на недоработки, которые вы сумеете исправить до подписания документа.
Предлагаем вам два образца Договора ИП с ООО
Скачать договор между ИП и ООО образец 1
Договор на выполнение работ
Образец договора на выполнение работ содержит пример регулирования взаимоотношений по подряду. Такой контракт заключается на изготовление или обработку (переработку) вещи или на исполнение иного заказа с передачей получившегося результата заказчику.
Способы выполнения задания обычно определяет заказчик. Данная форма включает такие обязательные условия, как цена договора, порядок приемки и сдачи результата деятельности, права и обязанности и т.д. В такого рода контрактах важно предусмотреть распределение рисков между сторонами. Здесь риск случайной гибели несет исполнитель до передачи готового товара.
Вместе с этим материалом часто читают:
Договор подряда (образец)
По договору подряда одна из сторон должна выполнить работу, а другая принять и оплатить ее. Договор подряда, образец которого приведен ниже, позволяет Подрядчику и Заказчику урегулировать свои отношения исчерпывающим образом, избежав различных правовых рисков, связанных с неисполнением работ, нарушением сроков их выполнения, ненадлежащим качеством работы, возникновением форс-мажорных обстоятельств. Приведенный ниже образец договора подряда представляет собой универсальную форму, которая содержит разные варианты поведения сторон и позволяет выбрать наиболее подходящую модель под конкретные отношения.
Договор подряда (образец)
Вы также можете ознакомиться с образцом акта выполненных работ. Для чего нужен акт выполненных работ? Когда его нужно оформить, смотрите в следующем видео.
ДОГОВОР № ____
г. Санкт-Петербург __ ____________ 2013г.
гр. ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик . с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Фролов Александр Вячеславович . действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 78 № 007894775, выданного межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 14 сентября 2010 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель . с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны . заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
- осуществлять представительство интересов Заказчика в __________________________________________________________________________________________ при рассмотрении гражданского дела о _______________________________________________________________________
- изучить представленные Клиентом документы и проинформировать его о возможных вариантах решения проблемы, составлять необходимые ходатайства, __________________________________________________________
2.1. Стоимость оказываемых услуг составляет: ___________ (__________________________) рублей .
2.2. Оплата по настоящему Договору Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора в течение 3-х банковских дней с момента подписания данного Договора, или иными способами согласно действующему законодательству.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги, перечисленные в п. 1.2. настоящего Договора.
3.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 5-ти дней.
3.1.3. Консультировать Заказчика по всем правовым вопросам, связанным с предметом настоящего Договора, а также подготовить необходимые документы в суд (исковое заявление, ходатайства и др.).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3.4. Стороны настоящего Договора договорились, что исполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору будет считаться вынесенное решение судом по разрешению гражданского дела либо подписанный между сторонами акт об оказании услуг.
3.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне в разумный срок до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
