Договор возмездного технического обслуживания и ремонта автомобиля
ДОГОВОР N ___
возмездного технического
обслуживания и ремонта автомобиля
"___"_______ ___ г.
______________ в лице _____________, действующ___ на основании __________, и ______________________________________ <*>, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и _____________ в лице _____________, действующ___ на основании ____________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется принять на техническое обслуживание и ремонт автомобиль Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить выполненные ремонт и оказанные услуги в соответствии с условиями договора.
1.2. Характеристики автомобиля Заказчика:
Марка ___________________, модель _________________________
государственный номерной знак _____________________________
номера основных агрегатов: ________________________________
цена автомобиля ___________________________________________
1.3. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий их эксплуатации.
1.4. Автомобиль используется Заказчиком для предпринимательской деятельности.
1.5. При заключении договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт ТС, справка-счет).
При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.
Представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля.
1.6. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание, ремонт, сроки исполнения, гарантийные сроки указывается в заказ-наряде.
2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Прием автомобиля Заказчика производится по заказ-наряду, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которое определяется и фиксируется представителем Заказчика и Исполнителя.
При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов одновременно с заказ-нарядом составляется приемосдаточный акт, в котором указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.
2.2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется на производственных площадях Исполнителя с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Исполнителю свои запасные части и расходные материалы.
2.3. Доставка автомобиля к Исполнителю и от Исполнителя осуществляется силами Заказчика и за его счет.
2.4. Объем, стоимость услуг и сроки выполнения работ определяются на основании тарифов, определенных в Приложении N 1 к договору, и указываются в заказ-наряде.
2.5. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ.
2.6. Исполнитель приступает к исполнению услуг по договору только после внесения предоплаты на расчетный счет Исполнителя.
2.7. Исполнитель принимает автомобиль Заказчика для выполнения работ, являющихся предметом данного договора, после согласования сторонами заказ-наряда.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Качественно оказывать услуги по ремонту автомобилей в объемах, определяемых заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля.
3.1.2. Не позднее ___ (_________) календарных дней после оформления заказ-наряда приступить к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля.
3.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества оказываемых услуг.
3.1.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе оказания услуг, препятствующих их выполнению, и необходимости, вследствие этого, изменения перечня работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.
3.1.5. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Исполнителя для контроля над ходом и качеством выполняемых по договору работ.
3.1.6. Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Исполнителя, установленных правил техники безопасности.
3.1.7. Своевременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы.
3.1.8. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика в течение всего времени нахождения автомобиля Заказчика у Исполнителя.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказ-наряде работ.
3.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством.
3.2.3. По письменному согласованию с Заказчиком привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ и требовать оплаты Заказчиком услуг третьих лиц согласно выставленным финансовым документам за оказанные ими услуги.
3.2.4. Оказывать содействие в приобретении необходимых для оказания услуг по договору запасных частей, узлов, агрегатов, горюче-смазочных материалов и т.д. При этом Заказчик обязан оплатить реальные расходы Исполнителя на поиск, приобретение и их доставку.
3.2.5. За качество предоставленных Заказчиком для выполнения работ запасных частей и расходных материалов, а также за возможные последствия их недостаточного качества Исполнитель ответственности не несет.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Исполнителя по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.
3.3.2. В случае нарушения Заказчиком подп. 3.3.1 договора Исполнитель не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля.
3.3.3. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий договора.
3.3.4. Своевременно в полном объеме производить расчеты с Исполнителем за оказанные им услуги, а также услуги, оказанные третьими лицами в случае, предусмотренном п. 3.2.3.
3.3.5. В случае досрочного расторжения договора независимо от причин расторжения, а также по окончании срока действия договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Исполнителем работы.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя качественного оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту автомобиля.
3.4.2. Проверять ход и качество работ по договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя и соблюдая правила техники безопасности, установленные Исполнителем.
3.4.3. Отказаться частично или полностью от услуг Исполнителя в случае выявленных в ходе проверки Заказчиком неисполнения или некачественного исполнения оказываемых услуг, уведомив об этом Исполнителя письменно, и согласовать с Исполнителем изменение стоимости оказываемых услуг, определенных в заказ-наряде.
3.4.5. Расторгнуть договор в любое время, уплатив Исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги (выполненной работы) до получения извещения о расторжении указанного договора и возместив Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены услуги (работы).
4. ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ ЗАКАЗЧИКУ
4.1. Автомобиль выдается Заказчику или его представителю после полной оплаты оказанной услуги (выполненной работы) при предъявлении договора и заказ-наряда, а для представителя Заказчика - также доверенности, оформленной в установленном порядке.
4.2. Выдача автомобиля Заказчику производится после контроля Исполнителем полноты и качества оказанной услуги (выполненной работы), комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.
4.3. Заказчик обязан при приемке проверить с участием Исполнителя комплектность и техническое состояние автомобиля, а также объем и качество оказанной услуги (выполненной работы), исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту, и принять оказанную услугу (выполненную работу).
При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат оказанной услуги (выполненной работы), подмены составных частей, некомплектности автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю. Указанные недостатки должны быть описаны в приемосдаточном акте или ином документе, удостоверяющем приемку, который подписывается ответственным лицом Исполнителя и Заказчиком. Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке заказа, вправе ссылаться на них, если в приемосдаточном акте или ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.
4.4. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан по их обнаружении известить об этом Исполнителя в разумный срок.
4.6. После исполнения договора или отказа Заказчика от его выполнения Исполнитель обязан выдать Заказчику справки-счета на вновь установленные на автомобиль номерные агрегаты, представить Заказчику отчет о расходовании оплаченных им запасных частей и материалов и возвратить их остатки либо с согласия Заказчика уменьшить цену услуги (работы) с учетом стоимости остающихся у Исполнителя неиспользованных запасных частей и материалов, а также возвратить замененные (неисправные) узлы и детали.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УТРАТУ АВТОМОБИЛЯ, ЗА НЕДОСТАТКИ УСЛУГ (РАБОТ)
5.1. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятого у Заказчика автомобиля (запасных частей и материалов) Исполнитель обязан известить об этом Заказчика и в __-дневный срок передать безвозмездно в собственность Заказчику автомобиль (запасные части и материалы) аналогичного качества либо возместить в __-кратном размере цену утраченного (поврежденного) автомобиля (запасных частей и материалов), а также расходы, понесенные Заказчиком.
5.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем разногласий по поводу недостатков оказанной услуги (выполненной работы) или их причин Исполнитель обязан по своей инициативе или по требованию Заказчика направить автомобиль на экспертизу и оплатить ее проведение.
Если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет сторона, по инициативе (требованию) которой она проводилась, а в случае назначения экспертизы по соглашению сторон - Исполнитель и Заказчик поровну.
5.3. В случае обнаружения недостатков оказанной услуги (выполненной работы) Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
а) безвозмездного устранения недостатков
б) соответствующего уменьшения установленной за работу цены
в) безвозмездного повторного выполнения работы
г) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
Недостатки оказанной услуги (выполненной работы) должны быть устранены Исполнителем в назначенный Заказчиком срок.
Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги (выполненной работы). Убытки возмещаются в сроки, установленные Заказчиком.
5.4. Требования, связанные с недостатками оказанной услуги (выполненной работы), могут быть предъявлены при принятии оказанной услуги (выполненной работы), в ходе оказания услуги (выполнения работы) либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии оказанной услуги (выполненной работы), в течение гарантийного срока, а при его отсутствии - в разумный срок, в пределах __ лет со дня принятия оказанной услуги (выполненной работы).
5.5. Исполнитель отвечает за недостатки оказанной услуги (выполненной работы), на которую не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.
5.6. Исполнитель отвечает за недостатки оказанной услуги (выполненной работы), на которую установлен гарантийный срок, если не докажет, что они возникли после принятия оказанной услуги (выполненной работы) Заказчиком вследствие нарушения им правил использования результата оказанной услуги (выполненной работы), действий третьих лиц или непреодолимой силы.
5.7. Гарантийный срок составляет _______ месяцев. В пределах двух лет Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные пунктом 5.4 договора, если докажет, что такие недостатки возникли до принятия им результата оказанной услуги (выполненной работы) или по причинам, возникшим до этого момента.
5.8. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (выполнения работы), сроки начала и (или) окончания оказания услуги (выполнения работы) или во время оказания услуги (выполнения работы) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик по своему выбору вправе:
а) назначить Исполнителю новый срок
б) поручить оказание услуги (выполнение работы) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов
в) потребовать уменьшения цены за оказание услуги (выполнение работы)
г) отказаться от исполнения договора.
Назначенные Заказчиком новые сроки оказания услуги (выполнения работы) оформляются договором.
5.9. Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги (выполнения работы). Убытки возмещаются в сроки, установленные Заказчиком.
5.10. При отказе от исполнения договора Исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе оказания услуги (выполнения работы), а также платы за оказанную услугу (выполненную работу), за исключением случая, если Заказчик принял оказанную услугу (выполненную работу).
5.11. В случае нарушения установленных сроков оказания услуги (выполнения работы) или назначенных Заказчиком новых сроков Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день (час, если сроки определены в часах) просрочки неустойку (пени) в размере ___ (_________) процента цены оказания услуги (выполнения работы), а если цена оказания услуги (выполнения работы) договором не определена, - общей цены услуги (работы).
5.12. При просрочке исполнения кроме уплаты неустойки Заказчику должна быть возвращена в полном объеме надбавка за срочность, если таковая была предусмотрена заказ-нарядом.
5.13. Убытки, причиненные Заказчику, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки (пеней), установленных договором.
5.14. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков или о повторном оказании услуги (выполнении работы) не освобождает Исполнителя от ответственности в виде уплаты неустойки за нарушение срока окончания оказания услуги (выполнения работы).
5.15. Вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Заказчика и третьих лиц вследствие недостатков оказанной услуги (выполненной работы) по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, подлежит возмещению в полном объеме в порядке, установленном федеральными законами.
6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
6.1. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя согласно выставленному счету стоимости услуг, определенных и согласованных в заказ-наряде.
6.2. Все расчеты по договору производятся Заказчиком в течение ___ (_______) календарных дней со дня выставления счета стоимости услуг.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров между ними.
7.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями и составляют с ним единое целое.
9.2. Все пункты договора являются существенными, подписание Заказчиком договора является одобрением и согласием с его стороны со всеми его условиями.
9.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, с равной юридической силой каждого экземпляра.
9.4. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение договора обстоятельствах Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Образец - Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
ДОГОВОР № ___
(город, населенный пункт) (дата) 200__ г.
( Указать организационно-правовую форму и п олное наименование организации ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ( ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с одной стороны, и ( полное наименование организации ), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ( должность, ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Заказчика.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. оказывать услуги (выполнять работы) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Заказчика, в т.ч.:
разработке и проведению программ адаптации автомобилей иностранного производства, направленных на доведение их до уровня соответствующего требованиям экологических и технико-экономических нормативов
контролю за техническими нормативами
выявлению технических и иных отклонений от установленных технических норм, причин их возникновения и возможности устранения.
2.1.2. принимать автомобили Заказчика по приемо-сдаточному акту по мере поступления.
2.1.3. осуществлять технический анализ и контроль в соответствии с условиями договора, объемом работ с соблюдением при производстве технологической дисциплины.
2.1.4. оформлять договор (заказ-наряд) в соответствии с требованиями Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств на выполнение работы по каждому автомобилю.
2.1.5. обеспечить сохранность автомобилей Заказчика в период оказания услуг (выполнения работ).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. согласовывать с Исполнителем количество и время поставки автомобилей на техническое обслуживание и ремонт.
2.2.2. осуществлять передачу автомобилей Исполнителю по приемо-сдаточному акту, в котором отражается комплектность и техническое состояние автомобилей.
2.2.3. производить доукомплектование автомобилей.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ФОРС-МАЖОР
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг (выполнении работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств Исполнитель несет ответственность, предусмотренную Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.06.98 № 639.
3.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение условий Договора, если это является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) таких как:
- стихийные бедствия, эмбарго, война, народные волнения
непредвиденные действия государственных органов.
3.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение условий Договора в срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
3.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана письменно известить другую Сторону в течение 10 дней со дня наступления данных обстоятельств. Отсутствие такого извещения лишает любую из Сторон права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.
В извещении должны содержаться доказательства того, что соответствующее обстоятельство препятствует выполнению обязательств по настоящему Договору. При соблюдении упомянутых условий Стороны рассматривают возникшие проблемы по выполнению Договора путем незамедлительных переговоров, где определяют способы достижения целей Договора.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
4.2. Споры, возникающие при выполнении обязательств по Договору, стороны будут стремиться решить путем переговоров.
4.3. В случае невозможности соглашения, разрешение спора осуществляется компетентным Арбитражным судом, решение которого является обязательным для исполнения обеими сторонами.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
5.1.Заказчик: ( полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс ).
5.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
Заказчик Исполнитель
_______________________ _______________________
( ф.и.о .) ( ф.и.о .)
м.п. м.п.
Образец договора
Образец договора на ремонт грузовых автомобилей
Вы можете также скачать образец договора на ремонт грузовиков в формате MS Word - Скачать договор
Севисный центр по ремонту грузовых автомобилей Piter Trucks оказывает услуги организациям по ремонту грузовых автомобилей, спецтехники, полуприцепов на договорной основе. Мы предоставляем все необходимые для бухгалтерии акты и документы, принимаем оплату безналичным способом, проводим регулярное техобслуживание вашего парка автомобилей.
Ниже представлен образец договора на ремонт грузовых автомобилей.
Договор
на оказание услуг по ремонту автотранспортных средств и агрегатов №
г. Санкт- Петербург 2013 г.
«_____________________________________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ___________________________________________,
действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «ОРИОН-СТРОЙ-ТРАНС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнять работы по ремонту автотранспортных средств и силовых агрегатов Заказчика (далее по тексту «транспортные средства»), а Заказчик обязуется принимать результаты выполненных работ и оплачивать их стоимость на условиях настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. В течение рабочего дня (с 9-00 до 18-00) принимать транспортные средства Заказчика для выполнения работ.
2.1.2. Выполнять работы с надлежащим качеством, в утвержденном объеме и в согласованные сторонами сроки.
2.1.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе проведения работ, препятствующих их выполнению, а также обо всех обстоятельствах, которые могут привести к увеличению объема работ, а также согласованных сторонами сроков ремонта.
2.1.4. Обеспечивать сохранность переданных на ремонт транспортных средств Заказчика в течение всего времени нахождения транспортных средств у Исполнителя.
2.1.5. Уведомлять Заказчика о завершении ремонтных работ.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в Заказ-наряде работ.
2.2.2. Требовать оплаты выполненных работ, а при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить стоимость выполненных работ, или иную сумму, причитающуюся Исполнителю в связи с выполнением настоящего Договора, приостановить проведение работ по настоящему Договору, а также удерживать результат работ, и находящееся у него имущество Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих денежных средств.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации транспортных средств, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Исполнителя по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние транспортных средств Заказчика.
2.3.2. Своевременно оплачивать работы, произведенные Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.3. Определить лицо, ответственное за надлежащее исполнение настоящего Договора со стороны Заказчика.
2.3.4. В срок не позднее 2 (двух) дней с даты получения от Заказчика уведомления о завершении ремонта, подписать акт выполненных работ, а также забрать отремонтированное транспортное средство.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю стоимость фактически оказанных Услуг, выполненных им до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Порядок выполнения работ
3.1. Для оказания работ по настоящему договору, сторонами оформляется Заказ-наряд в установленной Исполнителем форме.
3.2. В Заказ-наряде стороны согласовывают объем, стоимость услуг и сроки выполнения работ. Дополнительно Заказ-нарядом может предусматриваться гарантийный срок на результат работ, выполненных по Договору.
3.3. Исполнитель имеет право отступить от указанного в Заказ-наряде перечня работ и срока его выполнения, а также приостановить работы, если в процессе их выполнения обнаружился скрытый дефект, либо иные обстоятельства вызывающие необходимость выполнения дополнительного объема работ. В этом случае стороны согласовывают в Заказ-наряде проведение дополнительных работ, их стоимость и сроки выполнения.
3.4. Работы по настоящему Договора, выполняются на базе Исполнителя, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Большая Яблоновка, д. 56. Доставка транспортного средства на базу Исполнителя и его возврат после проведения работ производится силами и средствами Заказчика.
3.5. По согласованию сторон доставка транспортного средства Заказчика на базу Исполнителя, а также в иное место, указанное Заказчиком, может быть организована силами Исполнителя при условии наличия у Исполнителя возможности такой доставки. Стоимость доставки транспортного средства в этом случае определяется в соответствии с прейскурантом Исполнителя.
4. Сдача-приёмка выполненных работ
4.1. Сдача – приемка выполненных работ оформляется Заказ-нарядом и Актом выполненных работ, которые составляются Исполнителем в 2 (Двух) экземплярах и подписываются представителем Заказчика, производящим приемку выполненных работ.
4.2. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.3. В случае, если после подписания Акта выполненных работ Заказчиком будут обнаружены отступления в работе от Заказ-наряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), он должен известить об этом Исполнителя в срок не позднее 5 дней с момента их обнаружения.
5. Цена договора и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ определяется в соответствии с прейскурантом цен Исполнителя, действующим на момент подписания сторонами Заказ-наряда.
5.2. Работы по настоящему договору выполняются на условиях 100 % предоплаты их стоимости, которая вносится Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выставления соответствующего счета на предоплату Исполнителем.
5.3. Оплата выполняемых/оказываемых по Договору работ/услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо внесением денежных средств в кассу Исполнителя.
5.4. Датой оплаты по Договору считается день поступления/внесения денежных средств на расчетный счет/в кассу Исполнителя.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность транспортного средства Заказчика, находящегося у Исполнителя.
6.3. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты выполненных работ/оказанных услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5 % от неоплаченной либо несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.4. В случае, если Заказчик не забрал отремонтированное транспортное средство в течение двух дней с даты его уведомления Исполнителем об окончании ремонтных работ, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика стоимость вынужденного хранения данного транспортного средства в размере 200 руб. (двести рублей). за каждый день хранения.
6.5. Применение штрафных санкций по настоящему договору является правом, а не обязанностью сторон.
7. Срок действия договора. Порядок расторжения.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 числа календарного года, в котором он был заключен.
7.2. Действие Договора автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если не одна из сторон не заявит о необходимости его расторжения не менее чем за 10 дней до окончания срока действия данного договора.
7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В течение этого срока Стороны должны урегулировать все взаимные претензии и произвести полный взаиморасчет за оказанные по Договору услуги.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
8.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
9 Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель: ООО «ОРИОН-СТРОЙ-ТРАНСС»
ДОГОВОР
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
« » 2015 г.
в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу. или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.
1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.
2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).
2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.
2.4. Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.
2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.
2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.
2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.
2.8. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:
имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам
автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя)
автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.
2.9. Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:
Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда)
Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ
Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ
Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ
Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.
Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т.ч. при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС). При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ. При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.
2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).
3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.
3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.
3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг. Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.
4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.
4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.
4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.
4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.
5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.
5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Большинство владельцев автопарков, заинтересованных в оптимизации затрат на ремонт и обслуживание автомобилей, предпочитают сотрудничество с автосервисами на договорной основе. При этом между автовладельцем и руководством автосервиса заключается договор на обслуживание автомобилей.
В предмете договора указывают, о каком обслуживании идет речь: сервисном, плановом или гарантийном. В большинстве случаев в договоре на обслуживание автомобиля указывают адрес сервиса, на котором будет происходить обслуживание, а также условия и размер оплаты. При желании стороны заранее договариваются о том, какие запасные части и расходные материалы используются для ремонта и технического обслуживания, а также решают, кто их предоставляет — заказчик или исполнитель.