2.2. Поставщик обязан передать Покупателю товар, соответствующий условиям настоящего договора о комплектности. Комплектность товара должна соответствовать Спецификации, являющейся неотъмелемой частью настоящего договора (Приложение N ___).
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставка товара по настоящему договору осуществляется в течение срока действия настоящего договора отдельными партиями в следующие сроки (периоды) ____________________________________________________ в соответствии с Графиком поставки товара, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N _____).
3.2. Поставщик с согласия Покупателя имеет право досрочно отгрузить товар. Товар, поставленный досрочно, засчитывается в счет партии, подлежащей поставке в следующем периоде.
3.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товара _____________________________________________________.
3.4. Доставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки его __________________________________ (вид транспорта, условия транспортировки).
3.5. Количество товара, недопоставленное в одном периоде, подлежит поставке в следующем периоде.
3.8. Ассортимент товара, недопоставка которого подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Поставляемый по настоящему договору товар оплачивается по ценам, согласованным Сторонами в Приложении N _____, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Стоимость тары и упаковки в цену поставляемого товара ___________________ (входит/не входит) и оплачивается ______________________ согласно _________________________.
4.3. Расчеты по настоящему договору осуществляются по аккредитиву.
4.4. Условием оплаты аккредитива является представление Сторонами банку-эмитенту подлинных документов о передаче Покупателю партии товара.
4.4.1. Перечень и характеристика документов, представляемых Поставщиком для проведения оплаты:
4.4.2. Дата закрытия аккредитива "____" ______________ 200___ г.
Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:
- по истечении срока действия аккредитива
- по заявлению Поставщика об отказе от использования аккредитива до истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива
- по требованию Покупателя о полном или частичном отзыве аккредитива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива.
О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить в известность банк-эмитент.
(Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит возврату банку-эмитенту незамедлительно одновременно с закрытием аккредитива. Банк-эмитент обязан зачислить возвращенные суммы на счет Покупателя, с которого депонировались средства.)
4.4.3. Расходы по аккредитиву несет ___________________________________.
4.4.4. В течение действия аккредитива Стороны вправе изменить условия оплаты или отмены аккредитива. (Безотзывный аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, не может быть изменен или отменен без согласия исполняющего банка).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.
5.2. В случае недопоставки или просрочки отгрузки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере ______ процентов от стоимости партии товара, отгруженной не по графику, за каждый день такой просрочки до фактического исполнения Поставщиком обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товара в последующих периодах поставки.
5.3. Ответственность за поставку товара ненадлежащего качества, некомплектного товара наступает в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
6.2. Поставщик осуществляет поставку по настоящему договору с момента его подписания Сторонами и до "___"_____________ _____г.
6.3. В случае, если не позднее, чем за один месяц до истечения срока, указанного в п. 6.2 договора, ни одна из Сторон письменно не заявит о прекращении настоящего договора, то настоящий договор автоматически продлевается на _________________________________.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения по настоящему договору должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
7.2. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из Сторон. Существенным признается нарушение договора одной из Сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
7.3. Нарушение договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок
- неоднократного нарушения сроков поставки товара.
7.4. Нарушение договора поставки Покупателем предполагается существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты товара.
7.5. В случае одностороннего расторжения настоящего договора Сторона - инициатор такого расторжения обязана направить другой Стороне уведомление не позднее, чем за __________ до такого ратсоржения.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из договора, будут, по возможности, решаться путем ведения переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с законодательством РФ.
8.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться в письменной форме.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
купли-продажи здания с открытием аккредитива
город _______ ___________ года
_____________________________ именуемое в дальнейшем Продавец, в лице ______________, действующего на основании _______, с одной стороны, и _____________________________ именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее по тексту при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю нежилое здание (условный номер _________), общей площадью ______ кв. м, расположенное по адресу: _______________ (далее – «Имущество»), а Покупатель принимает указанное Имущество в собственность и обязуется уплатить за него согласованную сторонами цену.
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Договора купли-продажи __________ от __________ года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество ____________ года, серия _____, № _________, выданным Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № _____________ сделана _________ года.
1.3. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора Имущество не продано, не является предметом залога, не обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ____________ ____ г. N ___________ прилагается.
1.4. Продавец самостоятельно, за счет собственных средств оформляет документы, необходимые для регистрации перехода права собственности на Имущество в Управлении Федеральной регистрационной службы по ______.
1.5. Права на земельный участок на котором расположено Имущество, переходят к Покупателю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Условия земплепользования определяются на основании договора, заключаемого Покупателем с органами исполнительной власти Российской Федерации, к компетенции которых отнесены вопросы предоставления земельных участков в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. По соглашению сторон договорная цена Имущества (далее - цена Имущества) составляет сумму ______________ рублей.
2.2. Для уплаты Продавцу цены Имущества, указанной в статье 2.1 настоящего договора, Покупатель открывает безотзывный покрытый (депонированный) аккредитив в ________________ (банк-эмитент) в размере цены Имущества. Об открытии аккредитива и его условиях банк-эмитент сообщает Продавцу.
Исполняющим банком является _________________.
Условием оплаты аккредитива является представление Продавцом исполняющему банку подлинных документов о передаче Покупателю Имущества в состоянии, отвечающем требованиям настоящего договора, по акту приема-передачи после государственной регистрации перехода права собственности на Имущество и получения Покупателем свидетельства о праве собственности.
Перечень и характеристика документов, представляемых Продавцом в исполняющий банк для проведения оплаты:
- подлинник настоящего договора
- подлинник акта приема-передачи Имущества по настоящему договору
- подлинник свидетельства о праве собственности Покупателя на Имущество по настоящему договору либо подлинник надлежащей выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей регистрацию права собственности Продавца на Имущество по настоящему договору
- паспорт гражданина Российской Федерации Продавца
Дата закрытия аккредитива ________________ _____ г.
Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:
- по истечении срока действия аккредитива (в сумме аккредитива или его остатка)
- при отказе Продавца от использования аккредитива (в полной сумме или в ее части) до истечения срока его действия
- при отзыве аккредитива (в полной сумме или в ее части) банком-эмитентом после получения согласия Продавца.
Расходы по открытию и исполнению (раскрытию) аккредитива несет Покупатель.
В течение действия аккредитива стороны настоящего договора вправе изменить условия оплаты или отмены аккредитива. Условия аккредитива считаются измененными или аккредитив считается отмененным с момента получения исполняющим банком согласия Продавца.
2.3. Покупатель обязуется передать Продавцу по акту приема-передачи подлинник свидетельства о государственной регистрации права собственности Покупателя на Имущество по настоящему договору не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, назначенным органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для получения соответствующего свидетельства и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию права собственности Покупателя на Имущество по настоящему договору. Стороны признают данное условие настоящего договора существенным условием.
3. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
3.1. Продавец и Покупатель обязуются подать настоящий договор для государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в течение ___ рабочих дней с момента его подписания.
Расходы по государственной регистрации права собственности Покупателя на Имущество, предусмотренные действующим законодательством, в полном объеме несет Покупатель.
3.2. Продавец обязуется по акту приема-передачи передать Покупателю Имущество в состоянии, отвечающем требованиям настоящего договора и его назначению, не позднее ___ дней с момента подписания настоящего договора.
3.3. Право пользования, обязательства и расходы по содержанию и эксплуатации имущества переходят с Продавца на Покупателя после подписания передаточного акта.
3.4. Все расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием Имущества (коммунальные платежи, плата за пользование земельным участком, на котором располагается имущество и т.п.), а также установленные налоги и сборы до даты подписания акта приема-передачи Имущества несет Продавец, после даты подписания акта приема-передачи Имущества – Покупатель.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки в полном объеме.
4.2. За просрочку передачи Имущества Покупателю по передаточному акту Продавец выплачивает Покупателю пеню из расчета __ % от суммы, составляющей цену Имущества, за каждый день просрочки передачи Имущества. Для целей налогообложения пеня учитывается только после фактической уплаты долга должником, признания долга либо после вступления в законную силу решения суда.
4.3. В случае отказа Продавца от исполнения настоящего договора и (или) невыполнения Продавцом обязательств по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю в Управлении Федеральной регистрационной службы по _______ Продавец обязуется возвратить Покупателю все выплаченные ранее суммы, а также возместить иные убытки. Возмещению подлежит только реальный ущерб неполученные доходы и упущенная выгода возмещению не подлежит.
Положения настоящего пункта договора не распространяются на случаи отказа Продавца от исполнения настоящего договора и (или) невыполнения Продавцом обязательств по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в связи с неисполнением Покупателем встречного обязательства или иных обязательств по настоящему договору.
4.4. Во всех остальных случаях, когда государственная регистрация перехода права собственности на нежилое здание невозможна по причинам, не зависящим от Покупателя, Продавец должен будет возвратить все выплаченные Покупателем суммы, а также возместить Покупателю убытки (реальный ущерб). Неполученные доходы и упущенная выгода возмещению не подлежит.
4.5. За просрочку передачи Продавцу свидетельства о праве собственности Покупателя на Имущество по передаточному акту Покупатель выплачивает Продавцу пеню из расчета 0,01% от суммы, составляющей цену Имущества, за каждый день просрочки передачи свидетельства. Для целей налогообложения пеня учитывается только после фактической уплаты долга должником, признания долга либо после вступления в законную силу решения суда.
4.6. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации..
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение вызвано действием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимая сила), которые ни одна из Сторон не могла предвидеть при заключении настоящего Договора, ни предотвратить их разумными мерами. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия, забастовки, приостановление деятельности органа, осуществляющего государственную регистрацию прав (в т.ч. на основании распорядительного акта вышестоящего органа или иного уполномоченного органа государственной власти), природные и техногенные катастрофы, эпидемии и иные обстоятельства и события, не зависящие от воли Сторон.
5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий договора осуществляется по взаимному согласию Сторон, оформляется в письменной форме, подписывается Сторонами или их уполномоченными представителями.
5.2. Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае неисполнения в установленный срок Покупателем обязательства по оплате суммы, составляющей цену Имущества. В этом случае Продавец направляет письменное извещение Покупателю о расторжении договора с требованием возместить все переданное по договору. Договор в данном случае будет считаться расторгнутым с даты направления Продавцом указанного извещения.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры сторон по настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. _____.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Все приложения и дополнения к договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр предоставляется в Управление Федеральной регистрационной службы по ____________, по экземпляру выдается Продавцу и Покупателю.
7.4. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Город Москва, тридцать первое марта две тысячи четырнадцатого года
Мы, гр. РФ ___________ . __.__.____ года рождения, пол _____, место рождения ________________________, паспорт __ __ ______, выдан __.__.____г. _______________. код подразделения ___-___, зарегистрированная по адресу: город Москва, улица ____________, дом __, квартира __, именуемая в дальнейшем Продавец , с одной стороны,
и гр. РФ _________________ . __.__.____ года рождения, пол ________, место рождения _____________, паспорт __ __ ______, выдан __.__.____г. ________________________, код подразделения ___-___, зарегистрированный по адресу: _____________, улица _____________, дом __, квартира __, именуемый в дальнейшем Покупатель . с другой стороны,
заключили настоящий договор в простой письменной форме о нижеследующем:
Продавец продал, а Покупатель купил в собственность квартиру, находящуюся по адресу: город Москва, ______________, дом __, корпус __, квартира __, состоящую из _____ комнат общей площадью ______ кв.м. в том числе жилой площади ____ кв.м.
Указанная квартира принадлежит Продавцу по праву собственности на основании Договора купли-продажи квартиры от __.__._____ года, зарегистрированного __.__._____г. _______________________, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, бланк __ __ _____, выданным __.__.____г. ______________________________________, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним __.__._____г. сделана запись регистрации № 77-__/__-___/____-___.
По согласованию сторон отчуждаемое жилое помещение оценивается и продается за ______________________(_____________________ ) рублей 00 копеек . что эквивалентно ____________________ (________________________) долларов США по курсу ЦБ РФ на день подписания настоящего договора.
Расчет между сторонами осуществляется в виде аккредитива:
вид аккредитива безотзывный
условия оплаты аккредитива - без акцепта, покрытый (депонированный)
перечень и характеристика документов, представляемых получателем средств, и требования к оформлению указанных документов: копия договора купли-продажи квартиры с одновременным представлением оригинала по адресу: город Москва, ___________, дом _, корпус _, квартира _ с отметкой о регистрации Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.
сумма аккредитива для раскрытия при предоставлении необходимых документов перечисляется в полном объёме
Расходы, связанные с открытием аккредитива, оплачиваются Покупателем
Расходы, связанные с раскрытием аккредитива, оплачиваются Продавцом.
сумма аккредитива ________________________
(________________________) рублей 00 копеек
срок действия аккредитива до __ _________ 20__ года
для расчёта с продавцом покупатель в день подписания настоящего договора открывает аккредитив в сумме, указанной в пункте 3 настоящего договора
банк получателя средств - ______________________________________________________
исполняющий банк ___________________________________________________________
Покупатель произвёл осмотр приобретаемого жилого помещения и согласен на его приобретение в данном техническом состоянии
В указанной квартире никто не зарегистрирован. Лиц имеющих право проживания, в соответствии со ст. 292 ГК РФ - нет.
Продавец обязуется освободить указанное жилое в течение 5 (пяти) дней после государственной регистрации настоящего договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.
Обязательство Продавца передать квартиру Покупателю согласно п. 1 ст. 556 ГК РФ считается исполненным после подписания сторонами передаточного акта. До подписания передаточного акта риск случайной гибели или случайного повреждения указанной квартиры несет Продавец.
Исполнением обязательств Покупателя по оплате Квартиры является зачисление денежных средств на расчетный счет Продавца.
10. При подписании договора Продавец гарантирует, что предоставленные документы на отчуждаемое жилое помещение получены в уполномоченных органах, являются подлинными и содержат достоверные данные, а также, что до заключения настоящего договора оно не отчуждено, не заложено, не сдано в аренду, в споре, под запрещением (арестом) не состоит.
11. Настоящий договор считается заключённым с момента его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. После регистрации настоящего договора и перехода права собственности на квартиру в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Покупатель становится собственником указанной квартиры и принимает на себя обязанности по уплате налогов на недвижимость, расходы по эксплуатации, ремонту и содержанию квартиры, дома (в доле соразмерно занимаемой площади), придомовой территории.
12. Расходы по регистрации настоящего договора и перехода права собственности оплачивает Покупатель .
13. Содержание ст. ст. 10 (основания возникновения жилищных прав и обязанностей), 38-39 (приобретение доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, бремя расходов на содержание общего имущества) ЖК РФ . ст. ст. 160 (письменная форма сделки), 161 (сделки совершаемые в простой письменной форме), 164 (государственная регистрация сделок), 209 (право владения, пользования и распоряжения своим имуществом), 218 (основания приобретения права собственности), 223 (момент возникновения права собственности у приобретателя по договору), 256 (общая собственность супругов), 288 (жилое помещение предназначенное для проживания граждан), 289-290 (квартира как объект права собственности), 292 (права членов семьи собственников жилого помещения), 408 (прекращение обязательства исполнением), 433 (момент заключения договора), 450 (основания изменения и расторжения договора), 460 (обязанность Продавца передать товар свободным от прав третьих лиц), 461 (ответственность Продавца в случае изъятия товара у Покупателя), 549-551 (договор продажи недвижимости, форма договора, государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость), 557 (последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества), 558 (особенности продажи жилых помещений) ГК РФ . ст. ст. 34 (совместная собственность супругов), 35 (владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов), 36 (имущество каждого из супругов) Семейного кодекса РФ сторонам известно.
14. Стороны настоящего договора в присутствии друг друга ответственно подтверждают, что они действуют без принуждения со стороны или давления в любой форме что они в дееспособности не ограничены, под опекой, попечительством, а также патронажем не состоят не страдают заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого договора и его обязательств, что у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях что они осознают последствия нарушения условий настоящего договора.
15. В соответствии со ст.131, 558 ГК РФ настоящий договор и переход права собственности подлежат обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.
Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, один из которых хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, и по экземпляру получают Продавец и Покупатель .
1) Данный образец договора подготовлен для способа расчёта через аккредетив и является базовым, в том числе, для взаимоотношений между физическими и юридическими лицами.
2) Наша юридическая фирма готова подготовить для вас индивидуальный договор с учётом всех пожеланий сторон соглашения.
Стоимость подготовки индивидуального договора составляет 3000 рублей.
Консультация по телефону БЕСПЛАТНО.
Договор поставки с условием расчетов по аккредитиву
г. [наименование населенного пункта]
[число, месяц, год]
[Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать [наименование товаров, продукции и т. п.] (далее - продукция) в количестве и в сроки согласно Графику поставок - Приложению N 1 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.2. Поставщик с согласия Покупателя имеет право досрочно отгрузить продукцию. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет продукции, подлежащей поставке в следующем периоде.
2. Качество и комплектность поставляемой продукции
2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать [наименование ГОСТа, ТУ, технических образцов, описаний и т. п.], утвержденный [наименование органа, утвердившего ГОСТ, ТУ и т. д.] [дата утверждения].
3. Сроки и порядок поставки продукции
3.1. Поставка продукции в течение [указать период времени - квартал, полугодие и т. п.] производится в следующие сроки (периоды) [месячные, полумесячные, декадные и др.]
Отгрузка продукции в течение периода поставки производится по согласованному сторонами графику. График отгрузки продукции прилагается к настоящему Договору.
3.2. Количество продукции, недопоставленное в одном периоде, подлежит поставке в следующем периоде.
3.3. Отгрузка продукции в адрес Покупателя производится Поставщиком [вид транспорта, условия транспортировки].
3.4. Минимальной нормой отгрузки является [вагон, контейнер, иные минимальные нормы].
3.5. Количество отгружаемой продукции определяется Поставщиком путем [взвешивания, иными способами]. На каждую партию отгружаемой продукции
Поставщиком выписывается [наименование документа] с указанием [нетто, брутто, кол-во единиц и т. п.].
4. Сумма договора и порядок расчетов
4.1. Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по ценам, согласованным сторонами в Прейскуранте N [вписать нужное], утвержденном [наименование органов, утвердивших документ] [число, месяц, год], являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Тара и упаковка в цену поставляемой продукции не входят и оплачиваются [поставщиком, покупателем] согласно [прейскуранту, договоренности и т. п.].
4.3. Расчеты за поставленную продукцию производятся путем открытия Покупателем [отзывного, безотзывного] [покрытого, непокрытого] аккредитива в [наименование банка-эмитента] на сумму, указанную в реестрах счетов, выставленных Поставщиком Покупателю и акцептованных Покупателем при приемке последним поставленной продукции. Исполняющим банком является [наименование кредитной организации].
4.4. Условием оплаты аккредитива является представление сторонами банку-эмитенту подлинных документов о передаче Покупателю партии продукции.
Перечень и характеристика документов, представляемых Поставщиком для проведения оплаты:
подлинник настоящего договора
подлинник акта приема-передачи продукции
[вписать нужное]
[вписать нужное]
[вписать нужное].
Дата закрытия аккредитива [число, месяц, год].
Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:
по истечении срока действия аккредитива (в сумме аккредитива или его остатка)
при отказе Поставщика от использования аккредитива (в полной сумме или в ее части) до истечения срока его действия
при отзыве аккредитива (в полной сумме или в ее части) банком-эмитентом после получения согласия Поставщика (если аккредитив безотзывный).
Расходы по аккредитиву несет [Поставщик\Покупатель].
В течение действия аккредитива стороны настоящего Договора вправе изменить условия оплаты или отмены аккредитива. (Если аккредитив безотзывный, то его условия считаются измененными или он считается отмененным с момента получения исполняющим банком согласия Поставщика).
5. Ответственность
5.1. За отгрузку продукции с нарушением согласованного графика Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере [значение] процентов стоимости партии продукции, отгруженной не по графику. Под нарушением согласованного графика понимается как просрочка отгрузки, так и досрочная отгрузка продукции против графика без согласия Покупателя.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].
6.2. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора, будут, по возможности, решаться путем ведения переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Договор поставки товара (расчеты по аккредитиву)
Образцы по теме: Договор
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА N _____ (расчеты по аккредитиву)
_____________________, в лице _____________________, действующ___ на основании _____________________, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и _____________________ в лице _____________________, действующ___ на основании _____________________, именуем____ в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).
<**> Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо, в договоре может быть установлен порядок его определения.
1.3. Поставка товара осуществляется партиями в соответствии с Графиком поставок, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Количество товара в партии, а также сроки поставки партии товара устанавливаются Графиком поставок.
3.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, находящийся по адресу: __________________________.
3.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки товара (п. 3.5 настоящего Договора).
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет Покупатель с момента перехода к нему права собственности на товар.
3.4. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится при передаче товара на складе Покупателя с составлением акта приемки-передачи.
3.5. Датой поставки и датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке является дата подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.
3.6. В случае несоответствия количества, комплектности или качества товара условиям настоящего Договора в акте приемки-передачи должна быть сделана соответствующая отметка. Несоответствия поставленного товара требованиям настоящего Договора могут указываться Сторонами в отдельно составляемом акте или ином документе.
3.7. Если в соответствующей партии Поставщик передал Покупателю меньшее количество товара, чем определено Графиком поставок, Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество товара в _____________ срок с момента _________________________.
3.8. Если Покупателю будет передан товар ненадлежащего качества, он вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены
- безвозмездного устранения недостатков товара в течение ______________
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
3.9. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы
- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.
3.10. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товаром, комплектность которого соответствует Договору, товар с нарушением условия о комплектности, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены
- доукомплектования товара в течение ________________.
Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного товара на комплектный
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.11. В случае когда товар передается без упаковки либо в ненадлежащей упаковке (п. 2.4 настоящего Договора), Покупатель вправе потребовать от Поставщика упаковать товар, либо заменить ненадлежащую упаковку, либо возвратить товар, переданный без упаковки или в ненадлежащей упаковке.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Цена Договора составляет _____ (__________) рублей, в т.ч. НДС _____% (_________ рублей).
4.2. Стоимость партии товара оплачивается Покупателем в течение ____________ с даты поставки товара (п. 3.5 настоящего Договора).
4.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются по аккредитиву.
Исполняющим банком является ___________________________________.
4.5. Условием исполнения аккредитива является представление Сторонами Исполняющему банку следующих документов:
4.6. Датой исполнения обязанности Покупателя об оплате стоимости товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты цены товара, установленного п. 4.2 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Покупатель не несет ответственности за нарушение срока оплаты, вызванное несвоевременным представлением Поставщиком документов, указанных в п. 4.5 настоящего Договора.
5.2. За нарушение срока передачи партии товара, установленного Графиком поставок, срока передачи недостающего количества товара, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости непереданного товара за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение Поставщиком срока устранения недостатков товара, установленного п. 3.8 настоящего Договора, срока доукомплектования товара, установленного п. 3.10 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере _____% от стоимости товара, переданного с недостатками.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <***>
<***> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности решаться путем ведения переговоров. При недостижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда _______________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться в письменной форме.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.